Резолютивная часть решения от 13 ноября 2017 г. по делу № А41-39879/2017Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам энергоснабжения 51_6445055 Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-39879/17 13 ноября 2017 года г.Москва Судья Арбитражного суда Московской области Р.С. Солдатов , при ведении протокола секретарем ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-39879/17 по исковому заявлению АО "Мособлэнерго" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к Комитету градостроительства Администрации Наро-Фоминского муниципального района Московской области и ООО "Энергоплан Интаг" о взыскании неустойки по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 158845/ЦА от 01.12.2015 в размере 1 854 450,24 руб., При участии в судебном заседании - согласно протоколу. Руководствуясь статьями ст. 110, 112, 162, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Московской области Взыскать с Комитета градостроительства Администрации Наро-Фоминского муниципального района Московской области и ООО "Энергоплан Интаг" в пользу АО "Мособлэнерго" неустойку в размере 226 946,26 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 31545 руб. В удовлетворении остальной части иска отказать. Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Десятый арбитражный апелляционный суд. Судья Р.С. Солдатов Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:АО "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (подробнее)Ответчики:Комитет градостроительства Администрации Наро-Фоминского муниципального района (подробнее)ООО "Энергоплан Интаг" (подробнее) Судьи дела:Солдатов Р.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
