Резолютивная часть решения от 23 сентября 2020 г. по делу № А41-36138/2020Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 9_10051407 Арбитражный суд Московской области 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-36138/2020 г. Москва 23 сентября 2020 года. Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-36138/2020 по иску АО "МОСОБЛЭНЕРГО" (ОГРН: <***>) к ООО "СТРОЙРЕСУРС" (ОГРН <***>) о взыскании 1 520 559 руб. неустойки по договору подряда № РЗ- 19-1 от 29.04.2019, за период с 30.11.2019 по 27.05.2020, при участии в судебном заседании: согласно протоколу, Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Взыскать с ООО "СТРОЙРЕСУРС" (ОГРН <***>) в пользу АО "МОСОБЛЭНЕРГО" (ОГРН: <***>) 1520559 руб. неустойки по договору подряда № РЗ-19-1 от 29.04.2019, а также 28206 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не подана апелляционная жалоба. Судья П.И. Машин Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:АО "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (подробнее)Ответчики:ООО "Стройресурс" (подробнее)Судьи дела:Машин П.И. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
