Постановление от 31 августа 2023 г. по делу № А37-1926/2020




АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА


Пушкина ул., д. 45, г. Хабаровск, 680000, официальный сайт: www.fasdvo.arbitr.ru




ПОСТАНОВЛЕНИЕ


№ Ф03-3399/2023
31 августа 2023 года
г. Хабаровск



Резолютивная часть постановления объявлена 30 августа 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 31 августа 2023 года.

Арбитражный суд Дальневосточного округа в составе:

председательствующего судьи Мельниковой Н.Ю.

судей Камалиевой Г.А., Серги Д.Г.

при участии:

от истца: представителя ФИО1 по доверенности от 07.04.2023,

от ответчика: не явились,

от третьих лиц: не явились,

рассмотрев в проведенном с использованием системы веб-конференции судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества «Усть-СреднеканГЭСстрой»

на решение от 20.03.2023, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2023

по делу № А37-1926/2020 Арбитражного суда Магаданской области

по иску общества с ограниченной ответственностью «СпецМонтажСервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 117042, <...>, этаж 5, пом. 14Б)

к акционерному обществу «Усть-СреднеканГЭСстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 680017, <...>, пом. IV (23-58)

о взыскании 9 505 807,93 руб.






УСТАНОВИЛ:


Общество с ограниченной ответственностью «СпецМонтажСервис» (ООО «СпецМонтажСервис», истец) обратилось в Арбитражный суд Магаданской области с иском к акционерному обществу «УстьСреднеканГЭСстрой» (АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», ответчик) о взыскании убытков, понесенных в ходе исполнения договора строительного подряда от 30.11.2017 №188/2017-СГТЭЦ, в виде фактических затрат по оплате проезда работников к месту производства работ, их питания и проживания, выплате суточных, в размере 5 754 127,20 руб. Делу присвоен № А37-1926/2020.

ООО «СпецМонтажСервис» обратилось в Арбитражный суд Магаданской области с иском к АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» о взыскании убытков, понесенных в ходе исполнения договора строительного подряда от 30.11.2017 № 188/2017-СГТЭЦ, в виде фактических затрат по перебазировке техники в размере 3 751 680,73 руб. Делу присвоен № А37-2327/2020.

Определением суда от 15.12.2020 указанные дела объединены в одно производство с присвоением объединенному делу № А37-1926/2020.

В ходе рассмотрения дела истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) изменил требования, просил взыскать 9 505 807,93 руб. убытков за период с 01.09.2018 по 31.05.2019, в виде реального ущерба:

- по оплате проезда работников к месту производства работ по договору строительного подряда от 30.11.2017 №188/2017-СГТЭЦ, их питания и проживания в размере 5 754 127,20 руб., в том числе НДС 20 %;

- по оплате перебазировки техники в г. Советская Гавань ТЭЦ и обратно в г. Чита в размере 3 751 680,73 руб., в том числе НДС 20 %.

Решением Арбитражного суда Магаданской области от 23.07.2021, оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 18.10.2021, исковые требования удовлетворены в полном объеме. Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.04.2022 судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Магаданской области.

При новом рассмотрении дело № А37-1926/2020 объединено с делом № А37-101/2022, объединенному делу присвоен № А37-1926/2020.

Определением Арбитражного суда Магаданской области от 02.12.2022 приняты уточненные в порядке статьи 49 АПК РФ исковые требования о взыскании 10 378 917,67 руб. убытков, из них:

- убытков в размере 4 201 917,06 руб. за период с 01.09.2018 по 31.05.2019 ввиду не компенсирования ответчиком фактических затрат по оплате проезда работников к месту производства работ, их питания и проживания, выплате суточных и вынужденным простоем истца;

- убытков в размере 3 126 400,61 руб. за период с 01.09.2018 по 31.05.2019 ввиду не компенсирования ответчиком фактических затрат по перебазировке техники и вынужденным простоем истца;

- убытков в размере 3 050 600 руб. за период с 26.11.2017 по 31.08.2018 ввиду не компенсирования ответчиком фактических затрат по содержанию и эксплуатации вахтового поселка в виде расходов по оплате питания работников в пути и на месте производства работ, вынужденным простоем истца.

Решением Арбитражного суда Магаданской области от 20.03.2023, оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2023, иск удовлетворен.

АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» обратилось в Арбитражный суд Дальневосточного округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить судебные акты с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В жалобе, ссылаясь на пункты 3.1, 3.10.2, 15.7 договора, выражает несогласие с полным взысканием с ответчика расходов, поскольку выставленная истцом счет-фактура от 31.01.2019 № 1 оплачена в полном объеме, работы выполнены на 22,83 %, отсутствуют доказательства направления ответчику актов приемки КС-2 и на оплату спорных затрат и услуг, направление документов по электронной почте не является надлежащим способом обмена корреспонденцией. Материалами дела не подтверждено направление ответчику документов, определенных в пункте 3.10 договора, поэтому обязанность по оплате не возникла. На момент направления письма от 28.05.2022 № 138/СГ устройство перекрытия на отметке + 15 000 в ряду В-Г не входили в предмет договора, появились после 11.07.2018 подписания дополнительного соглашения № 3. Строительная площадка представляет собой несколько взаимосвязанных площадок, на момент их передачи условия договора предусматривали 3 объекта, которые были переданы. После подписания акта КС-3 № 13 работы не выполнялись, на момент написания гарантийного письма от 05.07.2019 № 186/07-2019 работы не велись.

Относительно расходов на питание работников указывает на необоснованность выводов судов о предъявлении истцом с июля 2018 года своих фактических затрат, ведении переговоров со сметным отделом генподрядчика, отсутствие доказательств получения ответчиком части писем. Стороны достигли договоренность о компенсации расходов на питание 100 руб. в день на 1 работника согласно сводному реестру по возмещению вахтовых затрат (колонки 8 и 9), реестру документов по вахтовых затратам и акту КС-2 от 30.04.2019 № 74

Полагает, что договор на сегодняшний день является действующим, что мотивирует пунктами 3.1, 15.1 договора, отсутствием дополнительных соглашений о расторжении договора и одностороннего отказа от исполнения.

ООО «СпецМонтажСервис» в отзыве просило в удовлетворении кассационной жалобы отказать.

В судебном заседании суда округа, проведенном с использованием системы веб-конференции, представитель истца возражал по доводам жалобы.

Проверив законность судебных актов в пределах доводов кассационной жалобы, Арбитражный суд Дальневосточного округа не усматривает оснований для их отмены.

Как установлено судами и следует из материалов дела, 30.11.2017 АО «УстьСреднеканГЭСстрой» (генподрядчик) и ООО «СпецМонтажСервис» (подрядчик) заключили договор строительного подряда № 188/2017-СГТЭЦ (договор), по условиям которого подрядчик обязался с использованием своих и давальческих материалов, своего оборудования и техники, выполнить работы по строительству ТЭЦ в г. Советская Гавань в соответствии с техническим заданием (приложение № 1), сдать их результат генподрядчику, а генподрядчик со своей стороны обязался создать подрядчику указанные в договоре условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором стоимость работ.

Цена работ по договору составляет 223 919 162,70 руб., в том числе НДС (18 %) - 34 157 160,41 руб., включает в себя прибыль подрядчика, а также расходы и затраты подрядчика на накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала подрядчика (пункт 3.1 договора в редакции пункта 2 дополнительного соглашения № 5, пункты 3.3, 3.4 договора).

В соответствии с пунктом 3.3 договора цена договора включает в себя прибыль подрядчика, а также расходы и затраты подрядчика, в том числе накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала подрядчика (пункт 3.3.4).

В пункте 3.10 договора определен порядок оплаты затрат подрядчика на временные здания и сооружения, вахтовые расходы, перемещение персонала подрядчика, перебазировку техники и мобильных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, заготовительно-складские и транспортные расходы, затраты на дополнительные работы: затраты на вахтовые расходы, перемещение персонала подрядчика, перебазировку техники и мобильных зданий и сооружений оплачиваются на основании заверенных копий документов, подтверждающих фактические затраты в рамках лимита, предусмотренного сводным сметным расчетом (приложение № 3). Компенсация затрат производится на основании подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), с учетом выплаченного ранее в соответствии с условиями договора авансового платежа в течение 30 календарных дней с даты их подписания на основании счета, выставленного подрядчиком (пункт 3.10.2).

Сводным сметным расчетом (приложение № 3 к дополнительному соглашению № 5 от 26.11.2018) установлен лимит на данный вид расходов 5 134 499,00 руб.

В период с 01.09.2018 по 31.05.2019 ООО «СпецМонтажСервис» понесло расходы в общем размере 9 505 807,93 руб., в том числе на перебазировку техники к месту производства работ в размере 3 751 680,73 руб., на оплату проезда сотрудникам истца к месту выполнения работ, их питания и проживания в размере 5 754 127,20 руб.

В письмах от 23.05.2018 № 125/СГ, от 31.05.2018 № 145/СГ, от 27.06.2018 № 199/СГ ООО «СпецМонтажСервис» сообщило генподрядчику, что, несмотря на ежедневные заявки, не отпускается бетон, что может привести к срыву графика производства работ по ряду объектов, просило оказать содействие в решении данного вопроса, поставить бетон на объект строительства; письмом от 28.05.2018 № 138/СГ просило сообщить и утвердить сроки выполнения строительно-монтажных работ, препятствующих дальнейшему выполнению работ.

На непредставление давальческих материалов ООО «СпецМонтажСервис» указывало в письмах от 05.02.2019, от 11.04.2019, от 22.04.2019, от 23.07.2019, гарантийным письмом от 05.07.2019 № 186/07-2019 известило генподрядчика о готовности завершить 100 % остаточных работ на объекте в течение 2 месяцев с 17.07.2019 только при наличии строительной готовности и своевременной поставки давальческих материалов.

В письме от 10.12.2019 № 348-12/2019 подрядчик сообщил о невозможности выполнения работ по не зависящим от него причинам, поскольку не передана строительная площадка по объектам договора; не представлен акт о разграничении выполненных объемов; отсутствует строительная готовность для осуществления работ на объектах; отсутствуют давальческие материалы; договор не пролонгирован; итоговая стоимость работ не пересчитана и не уменьшена в части давальческих материалов, уменьшения объема работ, не откорректирован график производства работ; объекты строительства невозможно включить в план и график распределения ресурсов и техники между строительными участками; известил генподрядчика о приостановлении работ на объекте с 10.12.2019 и предложил расторгнуть договор без взаимных претензий.

Приемочной комиссией по акту № 1, утвержденному 30.09.2020, принят в эксплуатацию законченный строительством объект капитального строительства «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань, Хабаровский край». Объект выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам, государственным стандартам и вводится в эксплуатацию.

Письмом 01.11.2018 № 01/11-20118 ООО «СпецМонтажСервис» на основании подпункта 3.10.2 пункта 3.10 договора просило генподрядчика сообщить о сроках компенсации всех затрат на перебазировку, перемещение персонала, вахтовые затраты, указав на неоднократное направление комплекта документов по понесенным затратам (вахтовые, перебазировка, перемещение персонала). По состоянию на 01.11.2018 затраты не компенсированы.

В претензиях от 30.06.2020 № 14406/2020, от 19.08.2020 № 192-08/2020 подрядчик просил оплатить понесенные и не компенсированные затраты.

Претензии оставлены без удовлетворения, что послужило основанием для обращения ООО «СпецМонтажСервис» в арбитражный суд с иском о взыскании 10 378 917,67 руб. понесенных затрат, в том числе:

- на перебазировку техники к месту производства работ 3 126 400,61 руб. (без НДС) в период с 01.09.2018 по 31.05.2019,

- на оплату проезда сотрудникам истца к месту выполнения работ, их питания и проживания в размере 4 201 917,06 руб. (без НДС) в период с 01.09.2018 по 31.05.2019;

- на содержание вахтового поселка в период с 26.11.2017 по 31.08.2018 в виде расходов по оплате питания работников в пути и на месте производства работ в размере 3 050 600 руб. (без НДС).

При рассмотрении дела суды, квалифицировав заявленные затраты в размере 10 378 917,67 руб. в качестве убытков, понесенных при исполнении договора подряда, руководствовались нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также положениями о взыскании убытков.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (статья 740 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. Пунктом 2 статьи 709 ГК РФ предусмотрено, что цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

На основании статьи 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 15 ГК РФ установлено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Согласно пункту 2 статьи 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков.

В пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» также разъяснено, что по смыслу статей 15 и 393 ГК РФ кредитор представляет доказательства, подтверждающие наличие у него убытков, а также обосновывающие с разумной степенью достоверности их размер и причинную связь между неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником и названными убытками. Должник вправе предъявить возражения относительно размера причиненных кредитору убытков, и представить доказательства, что кредитор мог уменьшить такие убытки, но не принял для этого разумных мер (статья 404 ГК РФ).

При установлении причинной связи между нарушением обязательства и убытками необходимо учитывать, в частности, то, к каким последствиям в обычных условиях гражданского оборота могло привести подобное нарушение. Если возникновение убытков, возмещения которых требует кредитор, является обычным последствием допущенного должником нарушения обязательства, то наличие причинной связи между нарушением и доказанными кредитором убытками предполагается. Должник, опровергающий доводы кредитора относительно причинной связи между своим поведением и убытками кредитора, не лишен возможности представить доказательства существования иной причины возникновения этих убытков.

В предмет доказывания по делу о взыскании убытков входят обстоятельства нарушения прав истца, противоправность, размер понесенных убытков и причинная связь между ненадлежащим исполнением и причиненными убытками. Требование о взыскании убытков может быть удовлетворено при установлении совокупности всех указанных элементов.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суды установили, что договор исполнен, приемочной комиссией по акту № 1, утвержденному 30.09.2020, принят в эксплуатацию законченный строительством объект капитального строительства «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань, Хабаровский край», объект выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам, государственным стандартам и вводится в эксплуатацию.

При исполнении договора подрядчик вынужденно ввиду отсутствия строительной готовности объекта, обеспечения строительной площадкой и давальческим материалом понес расходы на перебазировку техники к месту производства работ, на оплату проезда сотрудникам истца к месту выполнения работ, их питания и проживания, расходы на содержание вахтового поселка в период с 26.11.2017 по 31.08.2018 в виде расходов по оплате питания работников в пути и на месте производства работ, направлял генподрядчику комплекты документов по понесенным затратам, предъявил акты КС-2 от 30.11.2018 № 34, от 31.01.2019 № 47, от 30.04.2019 № 74 для компенсации фактических расходов на общую сумму 13 392 790,38 руб., которые оплачены на сумму 3 011 037,71 руб. (без НДС) в пределах лимита, установленного сводным сметным расчетом и за вычетом удержаний.

По оценке судов, данные затраты подлежат компенсации подрядчику в качестве убытков но в полном объеме не компенсированы, наличие всех элементов состава для взыскания убытков признано судами доказанным, на основании чего суды пришли к выводу о наличии на стороне генподрядчика задолженности в размере 10 378 917,67 руб.

Довод кассационной жалобы о выполнении работ на 22,83 % не принимается судом округа с учетом того, что по акту приемочной комиссии № 1, утв. 30.09.2020, в эксплуатацию принят законченный строительством объект капитального строительства «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань, Хабаровский край», объект выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам, государственным стандартам и вводится в эксплуатацию.

Доводы ответчика о том, что на момент направления письма от 28.05.2022 № 138/СГ устройство перекрытия на отметке + 15 000 в ряду В-Г не входили в предмет договора, появились после 11.07.2018 подписания дополнительного соглашения № 3; строительная площадка представляет собой несколько взаимосвязанных площадок, на момент их передачи условия договора предусматривали 3 объекта, которые были переданы, получили оценку суда первой инстанции, которым установлено, что согласно приложению № 1 к договору (техническое задание – л.д. 99 с оборотной стороны т. 1) виды работ «Устройство перекрытия на отметке + 15 000 в ряду В-Г» указаны в пункте 15 технического задания, «Подземное хозяйство. Конструкции металлические» упомянуты в пункте 17 технического задания.

Судом первой инстанции также установлено, что наличие на объекте строительства 51 строительной площадки, на которых выполнялись работы, ответчиком не опровергнуто. Из письма истца от 10.05.2018 № 10/05/03 с приложением № 1 к нему следует, что количество объектов строительства (строительных площадок) на момент составления данного письма было уже не менее 9 (л.д.67 и 67 с оборотной стороны, т.16). Вместе с тем самим ответчиком в дело представлено (с дополнением к отзыву от 20.02.2023) дополнительное соглашение № 5 к договору, которым согласовано уточненное техническое задание (приложение № 1 к договору) в соответствии с которым истец получил от ответчика рабочую документацию с разными шифрами в количестве 51 комплекта (т.е. на 51 объект, что соответствует количеству строительных площадок). Доказательств передачи строительных площадок в указанном количестве ответчиком не представлено. Акты сдачи-приемки строительных площадок (по форме приложения № 4), подписанные между сторонами, ответчиком в материалы дела не представлены.

Аналогичные доводы кассационной жалобы не свидетельствуют о неправильном применении нормы права, по существу сводятся к несогласию с произведенной судами оценкой доказательств и установленными обстоятельствами дела, что не является основанием для отмены судебных актов в кассационном порядке.

Довод о том, что на момент написания гарантийного письма от 05.07.2019 № 186/07-2019 работы не велись, выводы судов не опровергает, поскольку спорные затраты взыскиваются за период с 27.11.2017 по 31.08.2018, с 01.09.2018 по 31.05.2019; истец испытывал потребность в давальческих материалах и в 2019 году, что следует из писем ООО «СпецМонтажСервис» от 05.02.2019, от 11.04.2019, от 22.04.2019, от 23.07.2019 (л.д. 183-184, 186 т. 3; л.д. 74 т. 16). Ответчиком не представлено доказательств, что в последующие периоды (после 2018 года) им надлежащим образом предоставлялся истцу давальческий материал.

Кроме того, как установлено судами из переписки сторон, истец, выполняя работы на нескольких строительных площадках, в качестве давальческих материалов с февраля 2018 года просил предоставить ему иные материалы.

Ссылки в жалобе на пункты 3.1, 3.10.2, 15.7 и полную оплату выставленной истцом счет-фактура от 31.01.2019 № 1 выводы судов не опровергает, поскольку спорная сумма квалифицирована в качестве убытков, которые согласно установленным судами обстоятельства понесены вынужденно ввиду отсутствия строительной готовности, поскольку ответчик не обеспечил истца строительной площадкой и давальческим сырьем.

Установление в сводном сметном расчете лимита затрат не ограничивает иные права, принадлежащие истцу в связи с нарушением обязательства ответчиком, в частности право на возмещение убытков.

Довод ответчика о том, что истцом не предоставлены акты КС-2 и справки КС-3, как предусмотрено пунктом 3.10 договора, ввиду чего у ответчика не наступило обязательство по компенсации расходов истца, отклонен судом первой инстанции как опровергаемый представленными в дело доказательствами (л.д. 59-152 т. 5; 1-34 т. 6), данные документы представлены в материалы дела ответчиком, следовательно, они ранее получены ответчиком от истца.

Суд округа учитывает и то, что по тексту решения ответчик в своих пояснениях по делу указывал, что в ходе исполнения договора генподрядчик на основании выставленных актов КС-2 и справок КС-3 произвел оплату истцу в сумме 3 606 746,78 руб. (КС-2 № 34 от 30.11.2018, № 47 от 31.01.2019, № 74 от 30.04.2019; КС-3 № 7 от 30.11.2018, № 9 от 31.01.2019, № 12 от 30.04.2019).

При таких обстоятельствах ссылка ответчика на направление документов по электронной почте, что не предусмотрено договором, не может исключить его обязанность по компенсации убытков.

Довод о том, что договор является действующим, не влияет на результат рассмотрения дела при установленных судами обстоятельствах.

Вопреки доводу ответчика из сводного реестра по возмещению вахтовых затрат (колонки 8 и 9), реестра документов по вахтовым затратам и акта КС-2 от 30.04.2019 № 74 не следует согласование компенсации расходов на питание 100 руб. в день на 1 работника.

Фактическое несение истцом затрат в заявленном размере, в том числе на питание, признано судами доказанным по представленным доказательствам.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в силу статьи 288 АПК РФ основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

При изложенных обстоятельствах основания для отмены обжалуемых судебных актов по приведенным в кассационной жалобе доводам отсутствуют.

Руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Дальневосточного округа



ПОСТАНОВИЛ:


решение от 20.03.2023, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2023 по делу № А37-1926/2020 Арбитражного суда Магаданской области оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.


Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.


Председательствующий судья Н.Ю. Мельникова


Судьи Г.А. Камалиева

Д.Г. Серга



Суд:

ФАС ДО (ФАС Дальневосточного округа) (подробнее)

Истцы:

ООО "СПЕЦМОНТАЖСЕРВИС" (ИНН: 7536131720) (подробнее)

Ответчики:

АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" (подробнее)

Иные лица:

Арбитражный суд Магаданской области (подробнее)
АС Дальневосточного округа (подробнее)
АС Магаданской области (подробнее)

Судьи дела:

Мельникова Н.Ю. (судья) (подробнее)


Судебная практика по:

Упущенная выгода
Судебная практика по применению норм ст. 15, 393 ГК РФ

Взыскание убытков
Судебная практика по применению нормы ст. 393 ГК РФ

Возмещение убытков
Судебная практика по применению нормы ст. 15 ГК РФ

По строительному подряду
Судебная практика по применению нормы ст. 740 ГК РФ