Резолютивная часть решения от 24 августа 2023 г. по делу № А12-4937/2023

Арбитражный суд Волгоградской области (АС Волгоградской области) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

г. Волгоград Дело № А12-4937/2023 «24» августа 2023 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Напалковой Л.В. при ведении протокола судебного заседания и осуществлении его аудиозаписи путем использования системы веб-конференции помощником судьи Ремизовой О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по иску государственного казённого учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью Проектная компания «Центр проектирования» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту от 02.08.2021г. № 7-ОКЭФ.2021 за период с 03.08.2022г. по 26.01.2023г. в размере 530 047 руб. 50 коп., штрафа за не предоставление надлежащего обеспечения по государственному контракту от 02.08.2021г. № 7-ОКЭФ.2021 в размере 5 000 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, по доверенности; после перерыва – не явился, извещен;

от ответчика – ФИО2, директор, посредством участия с использованием системы онлайн-заседания;

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:


Иск удовлетворить в части.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектная компания «Центр проектирования» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу государственного казённого учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 355 707 руб. 50 коп.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектная компания «Центр проектирования» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 9 108 руб.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной

инстанции в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд

Волгоградской области.

Решение в полном объёме будет изготовлено в установленный законом срок.

Судья Л.В. Напалкова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 15.02.2023 11:22:00Кому выдана Напалкова Людмила Валерьевна



Суд:

АС Волгоградской области (подробнее)

Истцы:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (подробнее)

Ответчики:

ООО ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ПРОЕКТИРОВАНИЯ" (подробнее)

Судьи дела:

Напалкова Л.В. (судья) (подробнее)