СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 26 февраля 2024 г. по делу № А40-253492/2023

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

43_38685348

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ)

26. 02. 2024 года. Дело № А40-253492/23-43-1998 Арбитражный суд г. Москвы

в составе председательствующего Романова О.В., единолично, протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО " УК Блэквуд " (ОГРН <***>) к ООО " Вектор " (ОГРН <***>)

об обязании подрядчика завершить работы по договору подряда от 01.09.2023 г. № 07УКБ/2023 в срок до 01.05.2024 г. и о взыскании 552 780 руб. 47 коп. – неустойки,

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность № 07 от 13.11.2023 г., от ответчика – не явился.

Руководствуясь статьями 7, 8, 9, 41, 49, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 155, 159, 162, 166-171, 174, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Ходатайство ответчика об отложении рассмотрения дела оставить без удовлетворения.

Иск ООО " УК Блэквуд " (ОГРН <***>) к ООО " Вектор " (ОГРН <***>) об обязании подрядчика завершить работы по договору подряда от 01.09.2023 г. № 07УКБ/2023 в срок до 01.05.2024 г. и о взыскании 552 780 руб. 47 коп. – неустойки удовлетворить в части требования о взыскании 552 780 руб. 47 коп. – неустойки.

В остальной части иск оставить без удовлетворения с отнесением соответствующей части расходов по уплате госпошлины на истца.

Взыскать с ООО " Вектор " (ОГРН <***>) в пользу ООО " УК Блэквуд " (ОГРН <***>) 552 780 руб. 47 коп. – неустойки и расходы по уплате госпошлины в сумме 14 056 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья О.В. Романов