Резолютивная часть решения от 10 декабря 2017 г. по делу № А40-135897/2017Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 151_17656313 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации 11 декабря 2017г. Гор. Москва Дело № А40-135897/17-151-1185 Судья Арбитражного суда г. Москвы Чекмарёв Г.С. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, при участии: от истца – ФИО2, дов. от 07.11.2017г., ФИО3, дов. от 02.11.2017г., ФИО4, дов. от 02.10.2017г. от ответчика – ФИО5, дов. от 08.12.2017г. Рассмотрев в судебном заседании дело № А40-178506/16 по иску ООО СТК "ТРАНССНАБСТРОЙ" (ИНН <***>) к ОАО "МИСК" (ИНН <***>) о взыскании долга в размере 144 624 760,63 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 11 544 117,50 руб. за период с 31.12.16 по 08.11.17г. и процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 08.11.17 по день фактического исполнения обязательств по их уплате, и встречный иск ОАО "МИСК" к ООО СТК "ТРАНССНАБСТРОЙ" о взыскании неустойки в размере 508 752 182,29 руб. Руководствуясь ст. ст. 15, 307, 309, 310, 314, 238, 330, 333, 931, 965 ГК РФ, ст. ст. 4, 37, 71, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд Взыскать с ОАО "МИСК" (ИНН <***>) в пользу ООО СТК "ТРАНССНАБСТРОЙ" (ИНН <***>) задолженность в размере 144 624 760,63 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 11 544 117,50 руб. за период с 31.12.16 по 08.11.17г. и проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 08.11.17 по день фактического исполнения обязательств по их уплате, а также госпошлину по иску в размере 200.000 руб. В удовлетворении встречного иска ОАО "МИСК" к ООО СТК "ТРАНССНАБСТРОЙ" о взыскании неустойки в размере 508 752 182,29 руб. - отказать. Решение подлежит исполнению после вступления в законную силу. Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня принятия. Судья Г.С. Чекмарёв Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО СТК "Трансснабстрой" (подробнее)ООО СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНССНАБСТРОЙ" (подробнее) Ответчики:АО "МОСКОВСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (подробнее)ОАО "Московская Инженерно-Строительная Компания" (подробнее) Судьи дела:Чекмарев Г.С. (судья) (подробнее)Судебная практика по:Упущенная выгодаСудебная практика по применению норм ст. 15, 393 ГК РФ Возмещение убытков Судебная практика по применению нормы ст. 15 ГК РФ Уменьшение неустойки Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ |
