Резолютивная часть решения от 13 октября 2017 г. по делу № А59-2997/2017

17_700287

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28

Факс 460-945, 460-952, Адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/

Электронная почта-office@sakhalin.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А59-2997/2017
г. Южно - Сахалинск
13 октября 2017 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе председательствующего судьи Кучкиной С.В., при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Строительное дело» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 693005, <...>)

к Отделу по управлению муниципальной собственностью Шахтерского городского поселения Углегорского муниципального района Сахалинской области (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 694910, <...>)

о снижении суммы неустойки, взыскании стоимости выполненных работ,

при участии:

представитель истца: ФИО2 по доверенности

от 26.06.2017, генеральный директор ФИО3 (личность удостоверена

по паспорту) представитель ответчика: не явился.

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Снизить размер неустойки, подлежащей взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Строительное дело» по муниципальному контракту № 80-ОУМС/А-15 от 13.09.2015 до 803 200,72 рублей.

Взыскать с Отдела по управлению муниципальной собственностью Шахтерского городского поселения Углегорского муниципального района Сахалинской области в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Строительное дело» недополученный суммы в размере 3 657 652 рублей 85 копеек.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья С.В.Кучкина