Резолютивная часть решения от 5 ноября 2020 г. по делу № А07-16083/2020Арбитражный суд Республики Башкортостан (АС Республики Башкортостан) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 1 1174_4657713 АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru сайт http://ufa.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть Дело № А07-16083/20 г. Уфа 05 ноября 2020 года Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Бобылёва М.П., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску ООО "ИТЦ "СТРОЙЭКСПЕРТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании основного долга в размере 1 004 943 руб., пени в размере 332 472 руб. и пени по день исполнения и встречное исковое заявление ООО "САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "ИТЦ "СТРОЙЭКСПЕРТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании суммы неустойки за просрочку сдачи работ по договору № 102019 на выполнение обследований строительных конструкций от 04 марта 2019 года в сумме 1 674 280,09 руб. в онлайн судебном заседании приняли участие представители: от первоначального истца – ФИО2 доверенность от 09.07.2020, диплом ШВ № 379433, от первоначального ответчика – ФИО3 доверенность от 02.07.2020, диплом ВСА № 0518040, В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оглашается Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Исковые требования ООО "ИТЦ "СТРОЙЭКСПЕРТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить частично. Взыскать с ООО "САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "ИТЦ "СТРОЙЭКСПЕРТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) основной долг в размере 502 471,50 руб., пени за период с 28.11.2019 по 05.11.2020 в размере 410 355,71 руб. и расходы по оплате госпошлины в размере 26 374 руб. В удовлетворении остальной части первоначального иска – отказать. Встречный иск ООО "САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить частично. Взыскать с ООО "ИТЦ "СТРОЙЭКСПЕРТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку за просрочку сдачи работ по договору № 10-2019 на выполнение обследований строительных конструкций от 04 марта 2019 года в сумме 700 000 руб. и расходы по оплате госпошлины в размере 21 465 руб. В удовлетворении остальной части встречного иска – отказать. В результате зачета первоначальных и встречных требований окончательно взыскать с ООО "САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "ИТЦ "СТРОЙЭКСПЕРТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) денежные средства в сумме 217 736,21 руб. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя. Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через арбитражный суд Республики Башкортостан. Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте www.kad.arbitr.ru. Судья М.П.Бобылёв Суд:АС Республики Башкортостан (подробнее)Истцы:ООО "ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СТРОЙЭКСПЕРТ" (подробнее)Ответчики:ООО "САЛАВАТСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" (подробнее)Судьи дела:Бобылев М.П. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
