Решение от 22 октября 2022 г. по делу № А82-11191/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-11191/2022
г. Ярославль
22 октября 2022 года
Резолютивная часть решения оглашена 29 сентября 2022 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Шадриновой Л.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Виннер" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к муниципальному казенному учреждению "Агентство по строительству" города Ярославля (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 174808.88 руб.,


при участии

от истца – ФИО2 по доверенности от 29.04.2022, диплом

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 10.01.2022, диплом

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Виннер" (ИНН <***>, ОГРН <***>) обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с иском к муниципальному казенному учреждению "Агентство по строительству" города Ярославля (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 174 808.88 руб. неустойки за период с 26.01.2022 по 16.06.2022.

В судебном заседании представитель истца уточненные требования поддержал.

Ответчик представил письменный отзыв на иск, заявил о применении моратория.

Заслушав представителей сторон, рассмотрев материалы дела, суд установил следующее.

Требования истца основаны на муниципальном контракте № 237-20 от 30.12.2019 (далее - Контракт), предметом которого является «Выполнение работ по организации строительства Дошкольной образовательной организации на 220 мест, расположенной по адресу: <...> в районе дома № 7».

ООО «Виннер» выполнило обязанность по Контракту в соответствии с его условиями в полном объеме, что подтверждается, в том числе следующими документами: Актами выполненных работ от 21.12.2021, Справками о стоимости выполненных работ от 21.12.2021 на сумму 14 247 231 руб. (не оплачено на дату 02.06.2022 сумма в размере 5 153 095,55 руб.).

В соответствии с пунктом 6.13 Контракта расчеты между Сторонами производятся путем безналичных перечислений денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

В силу пункта 11.8 в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

В связи с тем, что ответчик не уплатил задолженность за взыскиваемый период, истец обратился в суд с рассматриваемым иском.

Оценив представленные документы в порядке ст. 71 АПК РФ, суд полагает, что требования истца подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором.

Согласно статье 763 Гражданского кодекса РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Нарушение срока оплаты подтверждается представленными в дело доказательствами, расчет неустойки в связи с нарушением сроков оплаты судом признается обоснованным в размере 83 737, 80 руб. за период с 26.01.2022 по 31.03.2022 с учетом моратория, установленного Постановления Правительства Российской Федерации № 497 от 28.03.2022.

Доказательств того, что ответчик не понес неблагоприятных последствий в спорный период, в материалы дела истцом не представлены.

Расходы по оплате государственной пошлины суд относит на ответчика в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (ч.1 ст.177 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с муниципального казенного учреждения "Агентство по строительству" города Ярославля (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Виннер" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 83 737 руб. 80 коп. пени, 2 796 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины. Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, ( через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).



Судья

Л.А. Шадринова