СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 8 сентября 2022 г. по делу № А40-114026/2022

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

900109541_33193854

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40- 114026/22-3-827
г. Москва
08 сентября 2022 г.
Арбитражный суд Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Будагиловой Б.Б., с использованием средств аудиозаписи,

рассмотрел в судебном заседании дело по иску акционерного общества "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" (143401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОГОРСК ГОРОД, МЕЖДУНАРОДНАЯ УЛИЦА, ДОМ 18, ОГРН: 1027700257023, Дата присвоения ОГРН: 27.09.2002, ИНН: 7728115183, КПП: 502401001) к обществу с ограниченной ответственностью "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 82" (454080, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕЛЯБИНСК ГОРОД, ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, ДОМ 83, КАБИНЕТ 407, ОГРН: 1149102002004, Дата присвоения ОГРН: 29.04.2014, ИНН: 9102001916, КПП: 745301001) о взыскании неустойки по Договорам подряда в размере 333 753 600 руб.

В судебное заседание явились: От истца: Честных М.В. дов. от 01.01.2022г. диплом От ответчика: Коновалова И.В. дов. от 08.02.2022г. удостоверение адвоката.

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ДОРОЖНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 82" (454080, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕЛЯБИНСК ГОРОД, ЛЕНИНА ПРОСПЕКТ, ДОМ 83, КАБИНЕТ 407, ОГРН: 1149102002004, Дата присвоения ОГРН: 29.04.2014, ИНН: 9102001916, КПП: 745301001) в пользу акционерного общества "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" (143401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОГОРСК ГОРОД, МЕЖДУНАРОДНАЯ УЛИЦА, ДОМ 18, ОГРН: 1027700257023, Дата присвоения ОГРН: 27.09.2002, ИНН: 7728115183, КПП: 502401001) неустойку по договору подряда № К15-09-2020/ЦКАД/18 от 15.09.2020 г. в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) руб., по договору подряда № К15-09-2020/ЦКАД/18-1 от 15.09.2020 г. в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) руб., по договору подряда № К15-09-2020/ЦКАД/18-2 от 15.09.2020 г. в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) руб., по договору подряда № К16-112020/ЦКАД/15-2 от 16.11.2020 г. в размере 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) руб., по договору подряда № К01-03-2021/ЦКАД/18-1 от 01.03.2021 г. в размере 10 000 000 (Десять миллионов) руб., по договору подряда № К15-03-2021/ЦКАД/18 от 15.03.2021

г. в размере 1 000 000 (Один миллион) руб., расходы по оплате госпошлины в размере 200 000 (Двести тысяч) руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований – отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья А.А. Федоточкин