Резолютивная часть решения от 24 апреля 2018 г. по делу № А61-5820/2017

Арбитражный суд Республики Северная Осетия - Алания

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А61-5820/2017
г. Владикавказ
24 апреля 2018 года
Арбитражный суд РСО-Алания в составе судьи Дзугкоевой Э.Ю.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «ИНАС+» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к ответчикам:

Министерству Строительства и архитектуры РСО-Алания (ОГРН <***>, ИНН <***>),

Государственному казенному учреждению «Управление капитального строительства РСО-Алания» (ОРГН 1031500252772, ИНН <***>)

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований: Министерство финансов РСО-Алания,

Правительство РСО-Алания в лице Администрации Главы РСО-Алания и Правительства РСО-Алания

о взыскании задолженности,

по встречному иску Государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства РСО-Алания»

к ответчику - Обществу с ограниченной ответственностью «ИНАС+» о взыскании неустойки,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «ИНАС+» удовлетворить.

Взыскать с Государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства РСО-Алания», а при недостаточности у него денежных средств в порядке субсидиарной ответственности с Республики Северная Осетия – Алания в лице

Министерства строительства и архитектуры РСО-Алания в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ИНАС+» 800000 рублей задолженности по государственному контракту № 740 от 19.06.2015, 60000 рублей в возмещение расходов на оплату услуг представителя и 19000 рублей в возмещение расходов по оплате госпошлины.

В удовлетворении встречного иска Государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства РСО-Алания» о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «ИНАС+» 1264800 рублей неустойки за период с 21.09.2016 по 28.02.2017 за ненадлежащее исполнение условий государственного контракта № 740 от 19.06.2015 отказать.

Взыскать с Государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства РСО-Алания» в доход федерального бюджета 25648 рублей госпошлины.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а так же в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по дела в законную силу через суд, вынесший решение.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший решение.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда http://16aas.arbitr.ru/ или Арбитражного суда Северо-Кавказского округа http://www.assko.arbitr.ru/.

Судья Э.Ю. Дзугкоева