Резолютивная часть решения от 6 декабря 2022 г. по делу № А33-25917/2022Арбитражный суд Красноярского края (АС Красноярского края) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 1661/2022-396165(1) 06 декабря 2022 года по делу А33-25917/2022 Красноярск «6» декабря 2022 года ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с департамента городского хозяйства Администрации города Красноярска (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью строительно-производственная компания "Сфера" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 191 211, 21 руб. неустойки за просрочку оплаты по муниципальному контракту от 29.12.2020 № 807, 6 001 руб. судебных расходов на оплату государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований – отказать. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края. Судья Н.А. Мурзина Электронная подпись действительна. Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 12.09.2022 9:25:00Кому выдана Мурзина Надежда Александровна Суд:АС Красноярского края (подробнее)Истцы:ООО Строительно-производственная компания "Сфера" (подробнее)Ответчики:Департамент городского хозяйства администрации города Красноярска (подробнее)Судьи дела:Мурзина Н.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
