Резолютивная часть решения от 15 октября 2024 г. по делу № А41-32209/2024

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-32209/24
15 октября 2024 года
г.Москва


Арбитражный суд Московской области в составе судьи Таранец Ю.С. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Нагаевым Р.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

ООО «Базис» (ОГРН 1096318001966, ИНН 6318179061)

к ООО «Специализированный застройщик «Самолет Девелопмент» (ОГРН 1127746612201, ИНН 7723844961)

о взыскании неустойки в размере 2782249,34 руб., штрафа в сумме 1391124,67 руб., от истца – Назаров А.С., представитель по доверенности от 18.09.2024, паспорт РФ,

от ответчика – представитель не явился, извещен надлежащим образом,

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Требования удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «Специализированный застройщик «Самолет Девелопмент» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу ООО «Базис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в размере 2782249,34 руб., судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 29066,87 руб.

В удовлетворении требований в части взыскания штрафа отказать.

Разъяснить, что в части уплаты неустойки предоставляется отсрочка исполнения судебного акта до 31.12.2024 включительно на основании Постановления Правительства РФ от 18.03.2024 № 326 «Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве».

Взыскать с ООО «Базис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 14621 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с ООО «Специализированный застройщик «Самолет Девелопмент» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 179 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере.

2. Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в установленном порядке и срок.

Судья Ю.С. Таранец