Резолютивная часть решения от 23 августа 2017 г. по делу № А14-3217/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

г. Воронеж Дело № А14-3217/2017 « 23 » августа 2017 г.

Судья Арбитражного суда Воронежской области Стеганцев А.И.,

при ведении протокола помощником судьи Ефименко Е.П., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, г.Бутурлиновка, Воронежская область,

(ОГРН <***> ИНН <***>)

к акционерному обществу «Специализированное ремонтно-строительное управление № 7», г. Воронеж, (ОГРН <***> ИНН <***>)

о взыскании неустойки

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с акционерного общества «Специализированное

ремонтно-строительное управление № 7», г. Воронеж, (ОГРН <***> ИНН <***>) в пользу Администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, г.Бутурлиновка, Воронежская область, (ОГРН <***> ИНН <***>) неустойку в размере 2 781 000 руб.

В удовлетворении остальной части заявленного требования отказать.

Взыскать с акционерного общества «Специализированное ремонтно- строительное управление № 7», г. Воронеж, (ОГРН <***> ИНН <***>) в доход федерального бюджета 27 823,93 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия, через Арбитражный суд Воронежской области.

Судья А.И. Стеганцев