Резолютивная часть решения от 22 октября 2024 г. по делу № А53-2714/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-2714/2024
22 октября 2024 года
г. Ростов-на-Дону


Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Запорожко Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Болдыревой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А53-2714/2024

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания РМУ» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «ОСМА-Сервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании задолженности за простой по вине ответчика в размере 2 454 559,63 руб. за период с 19.09.2023 по 29.09.2023 и с 13.10.2023 по 16.10.2023,

встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ОСМА- Сервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания РМУ» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неосновательного обогащения в размере 1 863 945,97 руб., 604 230,33 руб. неустойки за период с 01.09.2023 по 15.09.2023,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении первоначальных исковых требований отказать. Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания РМУ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ОСМА-Сервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 1 863 945,97 руб. неосновательного обогащения, 443 102,25 руб. неустойки, а также 33 033,86 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части встречного иска отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ОСМА-Сервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из бюджета Российской Федерации 3 827 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению № 148 от 01.06.2024.

Настоящий судебный акт является основанием для возврата государственной пошлины из бюджета Российской Федерации без выдачи справки.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Е.В. Запорожко