Определение от 22 декабря 2025 г. АС Ярославской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, <...> http://yaroslavl.arbitr.ru


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Дело № А82-17672/2025
г. Ярославль
23 декабря 2025 года
Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Коншиной А.Д.,

рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответственностью "Строительно-отделочная фирма "БАРО" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

об уменьшении размера исковых требований

по делу по иску общества с ограниченной ответственностью "Строительно-отделочная фирма "БАРО" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ярославской области "Переславская центральная районная больница" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 372232.42 руб., при участии: без вызова сторон установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-отделочная фирма "БАРО" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ярославской области "Переславская центральная районная больница" о взыскании 372232.42 руб.

Определением арбитражного суда от 20.10.2025 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Истец направил письменное ходатайство об уменьшении размера исковых требований в связи с оплатой основного долга, просил взыскать 39 433,49 руб., из которых сумма пеней по контракту № 9108Э от 27.12.2024 за период с 26.03.2025 по 18.09.2025 в размере 6 472,13 руб., сумма пеней по контракту № 5824Э от 24.12.2024 за период с 07.02.2025 по 18.09.2025 в размере 4 294,97 руб., сумма пеней по контракту № 2559Э от 14.06.2024 в размере 26 666,39 руб.

В соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Судом ходатайство об уменьшении размера исковых требований признано соответствующим ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ, принято к рассмотрению.

Руководствуясь статьей 49, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Ходатайство об уменьшении размера исковых требований принять к рассмотрению.

Истцу – определиться с позицией по требованиям о взыскании основного долга по контрактам: поддерживает исковые требования в части основного долга либо отказывается

от иска в указанной части в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; представить расчет неустойки по контракту № 2559Э от 14.06.2024 на сумму 26 666,39 руб. с указанием периода и количества дней просрочки, применяемой к расчету ключевой ставки Банка России.

Ответчику – возражения по уточненным требованиям (при наличии).

Судья А.Д. Коншина