Резолютивная часть решения от 7 мая 2024 г. по делу № А50-9034/2023

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

г. Пермь 07 мая 2024 года Дело № А50–29151/2023

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Кудиновой О.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем Соколовой Е.А.

рассмотрел в судебном заседании дело по первоначальному иску акционерного общества "СтройЗемНедвижимость-Пермь" (ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 28.03.2008, ИНН: <***>)

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Дельта" (ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 04.09.2017, ИНН: <***>)

о взыскании неустойки, и встречному исковому заявлению о взыскании неустойки

Руководствуясь ст.ст.110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Дельта" (ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 04.09.2017, ИНН: <***>) в пользу акционерного общества "СтройЗемНедвижимость- Пермь" (ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 28.03.2008, ИНН: <***>) 536 543 руб. 89 коп. неустойки, 49 827 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать.

В удовлетворении встречного иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Дельта" (ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 04.09.2017, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 14 472 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья О.В.Кудинова