Резолютивная часть решения от 10 декабря 2019 г. по делу № А84-3740/2019

1148_103087

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

город Севастополь

«09» декабря 2019 года Дело № А84-3740/19

Арбитражный суд города Севастополя

В составе: судьи Архиповой С.Н.,

При ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

Рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление ООО «Энергосила» к ООО «Сегас-Тур»

о взыскании задолженности по договору строительного подряда № 17/А-2 от 05.07.2017 в сумме 1 859 678,50 руб. долга, 73 790,35 руб. неустойки за просрочку оплаты,

встречное исковое заявление ООО «Сегас-Тур» к ООО «Энергосила»

о взыскании пеню за просрочку исполнения договора строительного подряда № 17/А-2 от 05.07.2017 в сумме 282 540,41 руб.,

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

Р Е Ш И Л :

По первоначальному иску:

Взыскать с ООО «Сегас-Тур» в пользу ООО «Энергосила» задолженность по договору строительного подряда № 17/А-2 от 05.07.2017 в сумме 1 859 678,50 руб. долга, расходы на оплату госпошлины в сумме 31 597 руб..

В удовлетворении иска в остальной части отказать.

Взыскать с ООО «Энергосила» в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 738 руб..

По встречному иску:

Взыскать с ООО «Энергосила» в пользу ООО «Сегас-Тур» пеню за просрочку исполнения договора строительного подряда № 17/А-2 от 05.07.2017 в сумме 282 540,41 руб., расходы по оплате госпошлины в сумме 9 919 руб..

С учетом проведенного судом зачета:

Взыскать с ООО «Сегас-Тур» в пользу ООО «Энергосила» задолженность по

договору строительного подряда № 17/А-2 от 05.07.2017 в сумме 1 577 138,09 руб.

долга, расходы на оплату госпошлины в сумме 21 678 руб..

Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный

апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя в установленный срок.

Судья С.Н. Архипова