Резолютивная часть решения от 22 июля 2024 г. по делу № А27-4437/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № А27-4437/2024

Р Е Ш Е Н И Е именем Российской Федерации (резолютивная часть)

22 июля 2024 г. г. Кемерово

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Тимохина В.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Шубиной И.С., рассмотрев в открытом судебном заседании с участием

представителя истца по доверенности от 25.01.2024 ФИО1,

дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "МОНТАЖЭНЕРГОСТРОЙ" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКТСТРОЙ" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 941 707,36 руб. неустойки по Договору субподряда № 78/23 от 23.05.2023 г. за период 01.01.2024 г. – 24.06.2024 г., 1 500 000 руб. авансового платежа по Договору субподряда № 78/23 от 23.05.2023 г., 525 709,94 руб. неустойки по Договору субподряда № 108/23 от 01.06.2023 г. за период 02.12.2023 г. – 24.06.2024 г., 450 000 руб. авансового платежа по Договору субподряда № 108/23 от 01.06.2023 г. (с учетом изменения размера исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)

Руководствуясь статьями 330, 333, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКТСТРОЙ" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "МОНТАЖЭНЕРГОСТРОЙ" (ОГРН <***>, ИНН <***>) 2 723 791,05 руб., в том числе 470 853,31 руб. неустойки по Договору субподряда № 78/23 от 23.05.2023 г. за период 01.01.2024 г. – 24.06.2024 г., 1 500 000 руб. авансового платежа по Договору субподряда № 78/23 от 23.05.2023 г., 262 850,85 руб. неустойки по Договору субподряда № 108/23 от 01.06.2023 г. за период 02.12.2023 г. – 24.06.2024 г., 450 000 руб. авансового платежа по Договору субподряда № 108/23 от 01.06.2023 г., 40 086,89 руб. расходов на уплату государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Возвратить частично обществу с ограниченной ответственностью "МОНТАЖЭНЕРГОСТРОЙ" (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 9 006 руб., перечисленную платежным поручением от 05.03.2024 № 1325.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение одного месяца с момента его принятия.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья В.В. Тимохин