Решение от 11 апреля 2022 г. по делу № А58-8053/2021

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А58-8053/2021
11 апреля 2022 года
город Якутск




Резолютивная часть решения объявлена 04.04.2022

Мотивированное решение изготовлено 11.04.2022


Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Семёнова У. Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ГлавСтрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) от 08.11.2021 к обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний Камп» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 3 730 838,50 рублей задолженности.

На судебное заседание явились:

от истца: ФИО2 по доверенности 14АА 1777793 от 25.10.21 г., по паспорту, диплом;

от ответчика: не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

12.11.2021 в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) поступило исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ГлавСтрой» к обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний Камп» о взыскании 3 730 838,50 руб. задолженности по договору субподряда № 010/СП от 03.06.2021, в том числе: 3 702 698 руб. основного долга, 28 140,50 руб. пени по пункту 5.3. договора за период с 25.08.2021 по 08.11.2021 и далее с 09.11.2021 по день уплаты основного долга.

Суд, руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, провел судебное заседание в отсутствие представителя ответчика.

Представитель истца поддерживает исковые требования.

Суд, исследовав материалы дела, установил следующие обстоятельства.

03 июня 2021 года между обществом с ограниченной ответственностью «Группа компаний Камп» (ответчик, подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ГлавСтрой» (истец, субподрядчик) заключен договор субподряда № 010/СП, согласно которому субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по устройству подпорных стен в соответствии с разделом проекта по шифру 02-2019-КЖ1.9 объекта: «Круглогодичный детский центр отдыха и оздоровления «Полярная звезда» в Республике Саха (Якутия)», и сдать его результат работ подрядчику, а подрядчик обязуется принять результат работ и оплатить его (л.д.10-13).

Согласно п. 2.1 договора стоимость работ составляет 3 513 300 рублей, в том числе НДС по ставке 20 % в размере 585 550 рублей.

В соответствии с п. 2.2 договора подрядчик оплачивает выполненные работы в течение 15 рабочих дней после подписания актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3.

Срок выполнения работ по договору: начало работ: 04.06.2021, окончание работ 20.06.2021 (п. 3.8 договора).

По пункту 5.3 договора в случае задержки оплаты подрядчиком выполненных работ и неисполнения условий п. 2.3 договора, подрядчик обязан выплатить субподрядчику пени в размере 0, 01 % от задержанной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от цены работ.

18 июня 2021 года стороны подписали дополнительное соглашение № 1 к договору, согласно которому изменили:

- п. 2.1 договора, изложив его в следующей редакции: «Стоимость работ составляет 3 702 698 рублей, в том числе НДС 20 %. Стоимость и состав работ определяется на основании приложения № 1 «Расчет договорной стоимости», являющегося неотъемлемой частью договора. Окончательный объем выполненных работ будет определен после подписания сторонами актов ф. КС-2 и справок ф. КС-3»;

- таблицу в приложении № 1 Договора в редакции изложенной в приложении к дополнительному соглашению;

- п. 3.1 договора, изложив его в следующей редакции: «Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, предоставляет подрядчик». При необходимости допускается выполнение работ на объекте из материалы субподрядчика, который подлежит возмещению подрядчиком на основании предоставленных документов по форме КС-3. Стоимость материала – бетона с учетом доставки до объекта за 1 м3 составляет 9 400 рублей, в том числе НДС 20 %»;

- п. 3.8 договора, изложив его в следующей редакции: «Срок выполнения работ по договору: начало работ 04.06.2021, окончание работ 01.10.2021».

03 августа 2021 года стороны подписали акт о приемке выполненных работ № 1 по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ № 1, акт выполненных работ № 1, счет-фактуру № 12 (л.д. 16-20).

В связи с отсутствием оплаты по договору истец обратился к ответчику с претензией № 11/84 от 06.10.2021.

Ответчик письмом № 189 от 20.10.2021 гарантировал погашение задолженности по договору в размере 3 702 698 рублей до конца текущего квартала.

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате за выполненные работы истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Отзыв по существу заявленных исковых требований, а также доказательства погашения долга ответчик не представил, в связи с чем, суд в соответствии с частью 4 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассматривает дело по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Суд, изучив и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), приходит к следующим выводам.

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) основанием возникновения гражданских прав и обязанностей являются, в том числе и договоры.

Заключенные между сторонами договоры являются договорами подряда на выполнение работ, правоотношения сторон по которому регулируются положениями главы 37 ГК РФ.

В силу статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Положениями пункта 4 статьи 753 ГК РФ установлено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В подтверждение выполнения работ в материалы дела представлены акт о приемке выполненных работ № 1 по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ № 1, акт выполненных работ № 1, счет-фактура № 12.

Ответчик письмом № 189 от 20.10.2021 гарантировал погашение задолженности по договору в размере 3 702 698 рублей.

Материалами дела подтверждается выполнение работ, отсутствие доказательств оплаты выполненных работ.

Суд, оценив доказательства, имеющиеся в материалах дела в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приходит к выводу об удовлетворении требований истца о взыскании 3 702 698 рублей основного долга по договору № 010/СП от 03.06.2021.

Истцом также заявлено требование о взыскании 28 140,50 руб. пени по пункту 5.3. договора за период с 25.08.2021 по 08.11.2021 и далее с 09.11.2021 по день уплаты основного долга.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

По пункту 5.3 договора в случае задержки оплаты подрядчиком выполненных работ и неисполнения условий п. 2.3 договора, подрядчик обязан выплатить субподрядчику пени в размере 0, 01 % от задержанной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от цены работ.

В соответствии с п. 2.2 договора подрядчик оплачивает выполненные работы в течение 15 рабочих дней после подписания актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3.

Работы сданы истцом 03.08.2021, таким образом, пени следует исчислять по истечении 15 рабочих дней, то есть с 25.08.2021.

Суд, проверив расчет пени, признает его верным.

Поскольку материалами дела факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по оплате работ подтвержден, требование истца о взыскании пени является обоснованным.

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчиком доказательства оплаты пени либо доказательства, опровергающие доводы истца, не представлены.

В соответствии с п. 65 Постановления Пленума ВС РФ №7 от 24.03.2016 по смыслу ст. 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограниченна (например, п. 6 ст. 16.1 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 в соответствии с п. 1 ст. 9.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (01.04.2022) и действует в течение 6 месяцев (до 01.10.2022).

В силу подп. 2 п. 3 ст. 9.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется наступают последствия, предусмотренные абз. 5 и 7 - 10 п. 1 ст. 63 настоящего Федерального закона.

Абзацем 10 п. 1 ст. 63 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» указано, что с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения наступают следующие последствия: не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

Пунктом 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» указано, что в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ), неустойка (ст. 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (ст. 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подп. 2 п. 3 ст. 9.1, абз. 10 п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве). В частности, это означает, что не подлежит удовлетворению предъявленное в общеисковом порядке заявление кредитора о взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных за период действия моратория. Лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе заявить возражения об освобождении от уплаты неустойки (подп. 2 п. 3 ст. 9.1, абз. 10 п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве) и в том случае, если в суд не подавалось заявление о его банкротстве.

Поскольку ответчик является юридическим лицом, то на него распространяется действие моратория с 01.04.2022.

При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении требования о взыскании 28 140,50 рублей пени за период с 25.08.2021 по 08.11.2021, далее пени в размере 0,01% за каждый день просрочки с 09.11.2021 до дня фактической основного оплаты долга, но не более 370 083, 85 рублей, исключая период действия моратория на возбуждение дел о банкротстве ответчика по заявлениям кредиторов, предусмотренного статьей 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Истцом при подаче искового заявления уплачена государственная пошлина в размере 41 654 рублей по платежному поручению № 718 от 08.11.2021.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца по уплате государственной пошлины в размере 41 654 рублей подлежат возмещению ответчиком.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Лица, участвующие в деле, могут получить информацию о движении дела в общедоступной базе данных «Картотека арбитражных дел» по электронному адресу: www.kad.arbitr.ru.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний Камп» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ГлавСтрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 3 730 838,50 рублей задолженности, в том числе 3 702 698 рублей основного долга, 28 140,50 рублей пени за период с 25.08.2021 по 08.11.2021, далее пени в размере 0,01% за каждый день просрочки с 09.11.2021 до дня фактической основного оплаты долга, а также 41 654 рубля расходов по оплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.


Судья

Семёнова У. Н.