Резолютивная часть решения от 23 января 2020 г. по делу № А72-6684/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

432970, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 14

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ

арбитражного суда первой инстанции (резолютивная часть)

г. Ульяновск

«23» января 2020 года Дело № А72-6684/2019

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи М.В.Страдымовой,

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 181-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :

Ходатайство общества с ограниченной ответственностью «СК Дровосек» об уточнении исковых требований удовлетворить.

Ходатайство общества с ограниченной ответственностью «СК Дровосек» о снижении размера неустойки за нарушение сроков выполнения работ удовлетворить.

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «СК Дровосек»

удовлетворить частично.

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ДАРС-

Строительство» удовлетворить частично.

В результате процессуального взаимозачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДАРС-Строительство» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СК Дровосек»

задолженность по договору субподряда № 24-ФЦ.2 от 15.03.2017 в размере 672 824 руб. 00 коп., из которых 217 722 руб. 40 коп. - сумма основного долга и 455 101 руб. 71 коп. - сумма гарантийного удержания; проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ: за просрочку оплаты суммы основного долга за период с 16.06.2017 по 16.01.2020 в размере 94 300 руб. 10 коп. и за просрочку оплаты суммы гарантийного удержания за период с 31.05.2019 по 16.01.2020 в размере 20 105 руб. 23 коп., а также проценты за пользование чужими денежными средствами с 17.01.2020 по день фактического исполнения обязательств; задолженность по дополнительному соглашению № 1 от 28.04.2017 к договору субподряда № 24-ФЦ.2 от 15.03.2017 в размере 658 686 руб. 54 коп., из которых 309 269 руб. 94 коп. - сумма основного долга и 349 416 руб. 61 коп. - сумма гарантийного удержания; проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ: за просрочку оплаты суммы основного долга за период с 16.06.2017 по 16.01.2020 в размере 84 593 руб. 33 коп. и за просрочку оплаты суммы гарантийного удержания за период 10.01.2020 по 16.01.2020 в размере 25 897 руб. 30 коп., а также проценты за пользование чужими денежными средствами с 17.01.2020 по день фактического исполнения обязательств; задолженность по договору субподряда № 19-ФЦ.6.7. от 30.08.2016 в размере 715 127 руб. 03 коп. (сумма гарантийного удержания); проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ за просрочку оплаты суммы гарантийного удержания за период с 17.01.2020 по день фактического исполнения обязательств; задолженность по дополнительному соглашению № 1 от 01.11.2017 к договору субподряда № 19-ФЦ.6.7. от 30.08.2016г. в

размере 11 897 руб. 35 коп. (сумма гарантийного удержания); проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ: за просрочку оплаты суммы основного долга за период с 22.12.2017 по 19.06.2018 в размере 3 935 руб. 42 коп. и за просрочку оплаты суммы гарантийного удержания за период с 30.10.2019 по 16.01.2020 в размере 164 руб. 69 коп. а так же проценты за пользование чужими денежными средствами с 17.01.2020 по день фактического исполнения обязательств; задолженность по договору субподряда № 8-ФЦ от 01.03.2016г. в размере 561 487 руб. 77 коп. (сумма гарантийного удержания); проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ: за просрочку оплаты суммы основного долга за период с 15.04.2016 по 29.12.2016 в размере 137 672 руб. 71 коп. и за просрочку оплаты суммы гарантийного удержания за период с 30.05.2019 по 16.01.2020 в размере 14 117 руб. 52 коп., а так же проценты за пользование чужими денежными средствами с 17.01.2020 по день фактического исполнения обязательств; 28 818 руб. 21 коп. – возмещение расходов по государственной пошлине.

В остальной части исковых требований и встречных исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДАРС-Строительство» в доход федерального бюджета 24152 руб. 85 коп. - в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в порядке и сроки, установленные ст.ст.257-260 АПК РФ, а также в арбитражный суд кассационной инстанции в порядке и сроки, установленные ст.ст.273-276 АПК РФ.

Судья М.В. Страдымова