Резолютивная часть решения от 25 октября 2022 г. по делу № А32-18391/2022Арбитражный суд Краснодарского края (АС Краснодарского края) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть Дело № А32-18391/2022 г. Краснодар 25 октября 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Полякова Д.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Магомедмирзоевой К.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Технологии Инновационного Строительства», г. Краснодар, (ИНН 6165199830), к обществу с ограниченной ответственностью «Арт-Строй», г. Ростов-на-Дону, (ИНН 6164318996), о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ в размере 1 340 000 руб., а также судебных издержек (с учетом уточнений), Руководствуясь статьями 41, 64-71, 110, 156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Арт-Строй» (ИНН 6164318996) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Технологии Инновационного Строительства» (ИНН 6165199830) неустойку в размере 900 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 17 731 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Технологии Инновационного Строительства» (ИНН 6165199830) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 8 200 руб. Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Судья Д.Ю. Поляков Суд:АС Краснодарского края (подробнее)Истцы:ООО СК "Технологии инновационного строительства" (подробнее)Ответчики:ООО "АРТ-Строй" (подробнее)Судьи дела:Поляков Д.Ю. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
