Резолютивная часть решения от 30 января 2020 г. по делу № А40-187005/2019

63_24634101

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ

Дело № А40-187005/19-63-554
г. Москва
30 января 2020 года
Арбитражный суд г. Москвы

в составе судьи Ликшикова Э.Б.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чекнизовым Е.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании суда дело по иску ООО "МИП-СТРОЙ № 1", 101000, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК ДЕВЯТКИН, ДОМ 5, СТРОЕНИЕ 3, КОМНАТА 204, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 30.04.2014, ИНН: <***>

к ООО "СП МИНСКМЕТРОСТРОЙ", 119019, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА НОВЫЙ АРБАТ, ДОМ 21, КОМНАТА 737, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 29.03.2013, ИНН: <***>

3-и лица: 1) АО «МОСИНЖПРОЕКТ» (ИНН <***>), 2) ВУ ФИО1

о взыскании неосновательного обогащения в размере 91 455 434 руб. 05 коп., процентов в размере 4 237 819 руб. 81 коп., пени за нарушение сроков окончания работ в размере 54 089 768 руб. 09 коп., суммы компенсации затрат за использование строительной техники,

при участии:

от истца – ФИО2 по дов. от 24.12.2019г. № 1776; ФИО3 по дов. от 24.12.2019г. № 1781. от ответчика – не явился, извещен;

от третьего лица (АО «МОСИНЖПРОЕКТ») – ФИО4 по дов. от 24.07.2019г. № 1-607-3429. от третьего лица (ВУ ФИО1) – не явился, извещен;

РЕШИЛ:

Встречное исковое заявление ООО "СП МИНСКМЕТРОСТРОЙ", 119019, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА НОВЫЙ АРБАТ, ДОМ 21, КОМНАТА 737, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 29.03.2013, ИНН: <***> и приложенные к нему документы (полностью) возвратить.

В удовлетворении ходатайств о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора – ООО «Стандартконсалтинг», АО «НЬЮ ГРАУНД», ООО «Минскметростройэкспорт», отказать.

Взыскать с ООО "СП МИНСКМЕТРОСТРОЙ", 119019, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА НОВЫЙ АРБАТ, ДОМ 21, КОМНАТА 737, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 29.03.2013, ИНН: <***> в пользу ООО "МИП-СТРОЙ № 1", 101000, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК ДЕВЯТКИН, ДОМ 5, СТРОЕНИЕ 3, КОМНАТА 204, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 30.04.2014, ИНН: <***> сумму неотработанного аванса в размере 91455434 (девяносто один миллион четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать четыре) руб. 05 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 4237819 (четыре миллиона двести тридцать семь тысяч восемьсот девятнадцать) руб. 81 коп., неустойку за нарушение сроков окончания выполнения работ в размере 54089768 (пятьдесят четыре миллиона восемьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят восемь) руб. 09 коп., сумму компенсации затрат на использование строительной техники и механизмов в размере 14807054 (четырнадцать миллионов восемьсот семь тысяч пятьдесят четыре) руб. 83 коп., сумму задолженности за поставленные ООО «СП МИНСКМЕТРОСТРОЙ» строительные материалы и оборудование в размере 153592738 (сто пятьдесят три миллиона пятьсот девяносто две тысячи семьсот тридцать восемь) руб. 57 коп., а также расходы по госпошлине в размере 200000 (двести тысяч) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его изготовления в полном объеме.

СУДЬЯ Э.Б. Ликшиков