Решение от 18 июня 2024 г. по делу № А40-253276/2023

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И


Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва Дело № А40-253276/23-126-1959

18.06.2024 года


Резолютивная часть решения объявлена 03.06.2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 18.06.2024 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи Новикова М.С.

протокол судебного заседания вел секретарь Пономарев В.А.,

рассматривает в судебном заседании дело

по иску ООО "СКС" (ОГРН <***>)

к ООО "ЛОВИТЕЛ" (ОГРН <***>)

при участии третьего лица ООО "ПМТ" (ОГРН <***>)

о взыскании 1 797 811,23 руб.

В судебном заседании приняли участие:

от истца: ФИО1, доверенность от 24.04.2023

от ответчика: ФИО2, доверенность от 09.01.2024

от третьего лица: ФИО3, доверенность от 23.04.2024



У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании задолженности в сумме 1 797 811 руб. 23 коп.

Определением от 11.03.2024:

- к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено ООО "ПМТ" (ОГРН <***>);

- встречный иск ООО "ЛОВИТЕЛ" (ОГРН <***>) возвращен заявителю, осуществлен возврат ООО "ЛОВИТЕЛ" из федерального бюджета государственной пошлины в размере 48 361 руб., уплаченной по платежному поручению № 588 от 02.02.2024.

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу.

Представитель истца требования поддержал.

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал.

Представитель третьего лица пояснил позицию по делу.

Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Из материалов дела следует, что между ООО «ЛОВИТЕЛ» и ООО «СКС» был заключен ряд договоров на выполнение строительно-монтажных работ. Часть указанных работ была оплачена организацией ООО «ЛОВИТЕЛ», однако часть работ, которые были выполнены организацией ООО «СКС» и фактически приняты организацией ООО «ЛОВИТЕЛ» - по настоящий момент не оплачены.

Факт принятия указанных работ организацией ООО «ЛОВИТЕЛ» подтверждается, в частности тем, что эксплуатирующая организация приняла указанные работы по акту (без замечаний); рад работ были приняты организацией ООО «ЛОВИТЕЛ» посредством подписания двустороннего акта осмотра; некоторые работы подтверждаются актами освидетельствования скрытых работ.

08 февраля 2022 года и 15 февраля 2022 года ООО «СКС» направило ряд писем в ООО «ЛОВИТЕЛ» с просьбой подписать приложенные КС, а также оплатить по ним задолженность. Указанные письма были оставлены без ответа.

Между ООО «ЛОВИТЕЛ» и ООО «СКС» 16.04.2021 года был заключен Договор подряда №РИ-СМР-1604/21, по которому ООО «СКС» выполнило работы по строительству кабельной канализации на объекте: жилая застройка с объектам социальной и коммерческой инфраструктуры по адресу: <...> почтовое отделение, 101 (4 этап строительства) Жилой комплекс корпус 5.1, корпус 5.2. Выполненные работы были приняты ООО «ЛОВИТЕЛ» без замечаний, что подтверждается актом Осмотра кабельной канализации № приемки 3 от 29.10.2021 года.

Список выполненных работ указан в Акте по форме КС-2 на сумму 698775,64 рубля о приемке выполненных работ №1 от 15.02.2022 года (отчетный период с 16.04.2021 по 15.02.2022 года), договор подряда №РИ-СМР-01-1604/21 от 16.04.2021 года.

Также объем работ отражен в Справке о стоимости выполненных работ №1 от 15.02.2022 года на сумму 698 775, 64 рубля; отчетный период с 16.04.2021 года по 15.02.2022 года по договору №РИ-СМР-01-1604/21.

Задолженность у ООО «ЛОВИТЕЛ» перед ООО «СКС» по оплате по указанному договору (Договор подряда №РИ-СМР-1604/21 от 16.04.2021 года) составляет 487 556 рублей 09 копеек (счет №17 от 15 февраля 2022 года прилагается).

Между ООО «ЛОВИТЕЛ» и ООО «СКС» 30.06.2021 года был заключен Договор подряда №РИ-СМР-01-3006/21, по которому ООО «СКС» выполнило работы по строительству кабельной канализации на Объекте: Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г.Люберцы, ЖК Жулебино, Жулебино парк, корп.8. Выполненные работы были приняты ООО «ЛОВИТЕЛ» без замечаний, что подтверждается актом Осмотра кабельной канализации № приемки 3 от 28.01.2022 года.

Список выполненных работ указан в Акте по форме КС-2 о приемке выполненных работ №1 от 15.02.2022 года, отчетный период с 30.06.2021 по 15.02.2022 года, номер договора подряда РИ-СМР-01-3006/21 от 30.06.2021 года на сумму 889885 рублей 57 копеек.

Также, объем работ отражен в Справке о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 15.02.2022 года за отчетный период с 30.06.2021 по 15.02.2022 года по договору РИ-СМР-01-3006/21 от 30.06.2021 года на сумму 889 885 рублей 57 копеек.

Задолженность у ООО «ЛОВИТЕЛ» перед ООО «СКС» по оплате по указанному договору (Договор РИ-СМР-01-3006/21 от 30.06.2021 года) составляет сумму в размере 535 484 рубля 30 копеек (Счет на оплату №15 от 15 февраля 2022 года).

Между ООО «ЛОВИТЕЛ» и ООО «СКС» 14.06.2021 года заключен Договор подряда №РК-СМР-01-1406/21, по которому ООО «СКС» выполнило полный комплекс аварийно-восстановительных работ на объекте ЖК «Люберцы Парк» (НК9, НК10, НК 11) по адресу: <...> Выполненные работы были предъявлены ООО «ЛОВИТЕЛ», что подтверждается актом сдачи-приемки объекта строительства от 02.08.2021 года, актом Осмотра кабельной канализации № приемки 2 от 19.08.2021 года.

Список выполненных работ указан в Акте по форме КС-2 о приемке выполненных работ №1 от 15.02.2022 года, отчетный период с 14.06.2021 по 15.02.2022 года, номер договора РК-СМР-01-1406/21 от 14.06.2021 года на сумму 43 424 рубля 98 копеек.

Также, объем работ указан в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) на сумму 43 424 рублей 98 копеек за отчетный период с 14.06.2021 года по 15.02.2022 года по договору №РК-СМР-01-1406/21 т 14.06.2021 года.

Задолженность у ООО «ЛОВИТЕЛ» перед ООО «СКС» по оплате по указанному договору (Договор №РК-СМР-01-1406/21 от 14.06.2021 года) составляет 43 424 рубля 98 копеек (счет на оплату №20 от 15 февраля 2022 года).

Между ООО «ЛОВИТЕЛ» и ООО «СКС» заключен Договор подряда №РК-СМР-01-2005/21 от 20 мая 2021 года, по которому ООО «СКС» выполнило работы по строительству кабельной канализации на Объекте: Жилая застройка с объектами социальной и коммерческой инфраструктуры по адресу: ЖК Ярославский к 36. Факт выполнения работ подтверждается актами освидетельствования скрытых работ №№ 1,2,3,4,5,6,7 от 30.06.2021 года.

Список выполненных работ указан в Акте по форме КС-2 о приемке выполненных работ №1 от 15.02.2022 года на сумму 879919 рублей 24 копейки, номер договора РК-СМК-01-2005/21 от 20.05.2021 года, отчетный период с 20.05.2021 по 15.02.202 года.

Объем работ также указан в Справке по форме КС-3 стоимости выполненных работ и затрат на сумму 879 919 рублей 24 копейки, номер договора РК-СМР-01-2005/21 от 20.05.2021 года за отчетный период с 20.05.2021 по 15.02.2021 года.

Задолженность у ООО «ЛОВИТЕЛ» перед ООО «СКС» по оплате по указанному договору (Договор №РК-СМР-01-2005/21 от 20.05.2021 года) составляет сумму 439 959 рублей 62 копейки (счет на оплату №18 от 15 февраля 2022 года).

Между ООО «ЛОВИТЕЛ» и ООО «СКС» 30.04.2021 года был заключен Договор подряда №РК-СМР-01-3004/21, по которому ООО «СКС» выполнило работы по строительству ВКСС на объекте, расположенном по адресу: г.Москва, Ильменский пр.17, корп.1,2,3,4,5,6. Выполненные работы были приняты эксплуатирующей организацией без замечаний, что подтверждается актом приемки выполненных работ №313-02/21 от 07.02.2022, №644-01/22 от 24.01.2022, №1480-08/21 от 26.08.2021 года.

Список выполненных работ указан в Акте по форме КС-2 о приемке выполненных работ №1 от 08.02.2022 года на сумму 180 690 рублей 36 копеек к договору номер РК-СМР-01-3004/21 от 30.04.2021 года за отчетный период с 24.05.2021 по 08.02.2022 года.

Объем работ указан также в Справке по форме КС-3 стоимости выполненных работ и затрат №1 от 08.02.2022 года на сумму 180 690 рублей 36 копеек, по договору РК-СМР-01-3004/21 от 30.04.2021 года.

Задолженность у ООО «ЛОВИТЕЛ» перед ООО «СКС» по оплате по договору №РК-СМР-01-3004/21 от 30.04.2021 года составляет 61 722 рубля 17 копеек (счет на оплату №13 от 08 февраля 2022 года).

Между ООО «ЛОВИТЕЛ» и ООО «СКС» 30.04.2021 года был заключен Договор подряда №РИ-СМР-01-3004/21, по которому ООО «СКС» выполнило работы по строительству ВОЛС на объекте, расположенном по адресу: г.Москва, Ильменский пр.17, корп.2. Выполненные работы были приняты ООО «ЛОВИТЕЛ» без замечаний, что подтверждается актом Осмотра ВОЛС №приёмки 1 от 27.09.2021 года, актом сдачи-приемки объекта строительства от 26.01.2022 года.

Список выполненных работ указан в Акте по форме КС-2 о приемке выполненных работ №1 от 08.02.2022 года по договору №РИ-СМР-01-3004/21 от 30.04.2021 года за отчетный период с 24.05.2021 года по 08.02.2022 года.

Также, объем работ указан в Справке по форме КС-3 стоимости выполненных работ и затрат на сумму 138 735 рублей 35 копеек №1 от 08.02.2022 года к договору РИ-СМР-01-3004/21 от 30.04.2021 года за период с 24.05.2021 по 08.02.2022 года.

Задолженность у ООО «ЛОВИТЕЛ» перед ООО «СКС» по оплате по договору №РИ-СМР-01-3004/21 от 30.04.2021 года составляет 43 054 рубля 55 копеек (счет на оплату №6 от 08 февраля 2022 года).

Между ООО «ЛОВИТЕЛ» и ООО «СКС» 25.05.2021 года заключен договор подряда №РИ-СМР-03-2505/21, по которому ООО «СКС» выполнило работы по строительству ВОЛС на объекте, расположенном по адресу: г.Москва, Ильменский пр.17, корп.1 Выполненные работы были приняты ООО «ЛОВИТЕЛ» без замечаний, что подтверждается актом Осмотра ВОЛС №приёмки 1 от 27.09.2021 года.

Список выполненных работ указан в Акте по форме КС-2 №1 от 08.02.2021 года на сумму 55703 рубля 88 копеек к Договору подряда РИ-СМР-03-2505/21 от 25.05.2021 года, отчетный период с 25.05.2021 по 08.02.2021 года.

Также, объем работ указан в Справке по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат к договору РИ-СМР-03-2505/21 от 25.05.2021 года, отчетный период с 24.05.2021 по 08.02.2021 года на сумму 55 703 рубля 88 копеек.

Задолженность у ООО «ЛОВИТЕЛ» перед ООО «СКС» по оплате по договору №РИ-СМР-03-2505/21 от 25.05.2021 года составляет 11 140 рублей 78 копеек (счет на оплату №8 от 08 февраля 2022 года).

Между ООО «ЛОВИТЕЛ» и ООО «СКС» 01.04.2021 года был заключен Договор подряда №РИ-СМР-03-0104/21, по которому ООО «СКС» выполнило работы по строительству сетей проводного радиовещания и оповещения на объекте, расположенном по адресу: г.Москва, Ильменский пр.17, корп.4. Выполненные работы были приняты эксплуатирующей организацией ООО «ПИК-Комфорт» без замечаний, что подтверждается актом приемки выполненных работ №1512.10/21 от 25.010.2021 года.

Список выполненных работ указан в Акте по форме КС-2 о приемке выполненных работ №1 от 08.02.2022 года к договору РИ-СМР-03-0104/21 от 01.04.2021 года за отчетный период с 01.04.2021 по 08.02.2022 года на сумму 240 682 рубля 32 копейки.

Также объем работ указан в Справке по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 240 682 рубля 32 копейки номер 1 от 08.02.2022 года за период с 01.04.2021 по 08.02.2022 года, номер договора РИ-СМР-03-0104/21.

Задолженность у ООО «ЛОВИТЕЛ» перед ООО «СКС» по договору РИ-СМР-03-0104/21 от 01.04.2021 года составляет 48 136 рублей 46 копеек (счет на оплату №9 от 08 февраля 2022 года).

Между ООО «ЛОВИТЕЛ» и ООО «СКС» 01.04.2021 года был заключен Договор подряда №РИ-СМР-04-0104/21, по которому ООО «СКС» выполнило работы по строительству сетей проводного радиовещания и оповещения на объекте, расположенном по адресу: г.Москва, Ильменский пр.17, корп.3. Выполненные работы были приняты эксплуатирующей организацией ООО «ПИК-Комфорт» без замечаний, что подтверждается актом приемки выполненных работ №1512.10/21 от 25.10.2021 года.

Список выполненных работ указан в Акте по форме КС-2 о приемке выполненных работ №1 от 08.02.2022 года, на сумму 244 297 рублей 20 копеек, по договору номер РИ-СМР-04-0104/21 от 01.04.2021 года, отчетный период с 01.04.2021 по 08.02.2022 года.

Также, объем работ указан в Справке по форме КС-3 о стоимости выполненных работ по договору РИ-СМР-04-0104/21 от 01.04.2021 года за отчетный период с 01.04.2021 по 08.02.2022 года на сумму 244 297 рублей 20 копеек.

Задолженность у ООО «ЛОВИТЕЛ» перед ООО «СКС» составляет 48 859 рублей 44 копейки (по договору РИ-СМР-04-0104/21 от 01.04.2021 года; счет на оплату №10 от 08 февраля 2022 года).

Также, между ООО «ЛОВИТЕЛ» и ООО «СКС» заключен Договор РИ-СМР-03-2203/21 от 22.03.2021 года. По указанному договору сумма остатка задолженности ООО «ЛОВИТЕЛ» перед ООО «СКС» составляет 78 472 рубля 84 копейки. Факт работ подтверждается Актом по форме КС-2 о приемке выполненных работ №1 от 29.08.2022 года за период с 22.03.2021 по 29.08.2022 года на сумму 495 994 рубля 32 копейки. А также, Справкой по форме КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат номер 1 от 29.08.2022 года на сумму 495 994 рубля 32 копейки.

Таким образом, на основании вышеизложенного, общая сумма долга по всем указанным выше договорам, заключенным между ООО «ЛОВИТЕЛ» и ООО «СКС» составляет сумму в размере 1 797 811 рублей 23 копейки.

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд.

Возражая против удовлетворения требований, ответчик указывает, что истец не вправе требовать оплаты не сданных заказчику работ, со ссылкой на правовую позицию, изложенной в п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» (Информационное письмо № 51) основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В связи с чем, указывает, что работы надлежащим образом не сданы, а заказчик (ответчик) не извещался истцом о завершении работ и не был вызван для их приемки. Соответственно, и по этому основанию истец не вправе ссылаться на односторонние акты КС-2, КС-3.

Также отмечает, что в абз. 2 п. 5.4 Договоров подряда стороны согласовали, что отсутствие подписанного заказчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат или полного / частичного отказа заказчика от подписания указанных актов в указанный в договоре срок, не свидетельствует о приемке заказчиком указанных в таких актах работ.

Ссылается на то, что тезис истца о том, что факт принятия работ ответчиком подтверждается тем, что эксплуатирующая организация приняла работы без замечаний, не свидетельствует ни о выполнении этих работ истцом, ни об их приемке ответчиком

Также указывает, что сдача выполненных работ через длительное время после предполагаемой даты их выполнения не допустима, поскольку лишает ответчика возможности проверить материальный результат работ на предмет его качества и должного объёма

Отмечает, что в независимости от установления факта сдачи работ у ответчика не наступили обязательства по их оплате, поскольку, во-первых, в соответствии с условиями, содержащимися в п. 2.3 Договоров подряда, оплата работ осуществляется в течение 33 календарных дней со дня подписания:

- акта сдачи-приемки работ (КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

- предоставления подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- согласованной исполнительной документации;

- счета на оплату;

- получения заказчиком денежных средств от генерального заказчика.

Применительно к спорным правоотношениям истцом никогда не передавалась ответчику исполнительная документация, а акты сдачи-приемки работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) никогда не подписывались.

Поэтому в любом случае до момента передачи истцом ответчику исполнительной документации и подписания актов КС-2, справок КС-3 у ответчика не могут возникнуть обязательства по оплате работ.

Во-вторых, из п. 1.3 Договоров подряда следует, что работы должны были выполняться истцом с использованием материала ответчика.

Согласно п. 1 ст. 713 ГК РФ, подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.

В соответствии с п. 4.1.22 Договоров подряда истец был обязан в день окончания работ по договору произвести возврат ответчику строительных материалов, представленных для выполнения работ и не использованных при выполнении работ.

В случае просрочки возврата истцом остатков давальческого материала на склад ответчика по завершении работ ответчик в праве соразмерно перенести срок оплаты выполненных работ (абз. 3 п. 4.1.22).

Отклоняя возражения ответчика, удовлетворяя требования в полном объеме, суд руководствуется положениями ст. 8, 10, 12, 307-310, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса, а также отмечает следующее.

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 ГК РФ).

Основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных работ является передача их результатов заказчику (статья 711, 746 ГК РФ). В соответствии со статьей 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Неподписание актов приема-передачи оказанных услуг при наличии иных доказательств, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг), не освобождает ответчика от обязанности их оплатить.

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Как следует из пунктов 8 и 14 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» односторонний акт приемки результата работ является доказательством исполнения подрядчиком обязательства по договору, и при отказе заказчика от оплаты на суд возлагается обязанность рассмотреть доводы заказчика, обосновывающие его отказ от подписания акта приемки результата работ.

Выполненные работы были приняты ООО «ЛОВИТЕЛ» без замечаний, что подтверждается актом Осмотра (чек-лист) кабельной канализации (чек-лист) № приемки 3 от 29.10.2021 года (шифр 04-ЛЦ-ПИР/2017-Р-5.1,5.2-НСС1).

Внизу Чек-листа – указана отметка о передаче исполнительной документации (ФИО4 – сотрудник отдела эксплуатации ООО «ЛОВИТЕЛ»).

В дополнение к предоставленным доказательствам истцом представлена Исполнительная документация (шифр ИД-04-ЛЦ-ПИР/2017-Р-5.1,5.2-НСС1).

Строительно-монтажные работы выполнялись в соответствии с рабочей документаций ООО «ПИК-ПРОЕКТ», шифр «04-ЛЦ-ПИР/2017-Р-5.1,5.2-НСС 1. Внутриплощадочные сети кабельной канализации» (2021 год).

Указанная исполнительная документация содержит:

А) Подписанный всеми участниками:

o Акт освидетельствования скрытых работ №2 от 08 июля 2021 года (в том числе, руководителем проектов ООО «ЛОВИТЕЛ» - ФИО5 – приказ 160/ОТ от 02.10.2020; а также, представителем застройщика по вопросам строительного контроля – ФИО6 от ООО «ГП-МО»; а также, инженером по строительному контролю – ФИО7 от ООО «ГП-МО»; ВРИО заместителя директора по строительству ФИО8 – от ООО «ГП-МО»);

o Акт освидетельствования скрытых работ №3 от 08 июля 2021 года (список подписантов – аналогичен указанному выше);

o Акт освидетельствования скрытых работ №4 от 08 июля 2021 года (список подписантов – аналогичен указанному выше);

o Акт освидетельствования скрытых работ №5 от 08 июля 2021 года (список подписантов – аналогичен указанному выше);

o Акт освидетельствования скрытых работ №6 от 08 июля 2021 года (список подписантов – аналогичен указанному выше);

o Акт освидетельствования скрытых работ №7 от 08 июля 2021 года (список подписантов – аналогичен указанному выше);

Б) Документация (приказы) о назначении Генеральным подрядчиком (Группой компаний ПИК) – наименование организации – ООО «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК-МО» (ОГРН <***>; ИНН <***>; КПП 502701001) – ответственных специалистов по осуществлению строительного контроля за строительством объектов.

В) Приказ ООО «ЛОВИТЕЛ» №160/ОТ от 02 октября 2020 года о назначении лица, ответственного за проведение работ на объекте – ФИО5 (подписано Генеральным директором ООО «ЛОВИТЕЛ» и с приказом ознакомлен ответственный).

Выполненные работы были приняты ООО «ЛОВИТЕЛ» без замечаний, что подтверждается актом Осмотра кабельной канализации (чек-лист) № приемки 3 от 28.01.2022 года. Передача исполнительной документации осуществлена (см.отметку внизу чек-листа); шифр проекта 03-ЛЦ-ПИР/2017-Р-8-НСС1.

В дополнение к предоставленным доказательствам истцом представлена исполнительная документация шифр ИД-03-ЛЦ-ПИР/2017-Р-8-НСС1, указанная исполнительная документация содержит подписанные акты освидетельствования скрытых работ (в том числе, подписанные со стороны ООО «ЛОВИТЕЛ» и со стороны застройщика (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор) – ООО «ГП-МО» (ОГРН <***>; ИНН <***>):

o Акт №1 освидетельствования скрытых работ от 28 июля 2021 года;

o Акт №2 освидетельствования скрытых работ от 28 июля 2021 года;

o Акт №3 освидетельствования скрытых работ от 28 июля 2021 года;

o Акт №4 освидетельствования скрытых работ от 28 июля 2021 года;

o Акт №5 освидетельствования скрытых работ от 28 июля 2021 года;

o Акт №6 освидетельствования скрытых работ от 28 июля 2021 года;

o Акт №7 освидетельствования скрытых работ от 29 июля 2021 года;

Б) Документация (приказы) о назначении Генеральным подрядчиком (Группой компаний ПИК) – наименование организации – ООО «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК-МО» (ОГРН <***>; ИНН <***>; КПП 502701001) – ответственных специалистов по осуществлению строительного контроля за строительством объектов.

В) Приказ ООО «ЛОВИТЕЛ» №160 от 02 октября 2020 года о назначении лица, ответственного за проведение работ на объекте – ФИО5 (подписано Генеральным директором ООО «ЛОВИТЕЛ» и с приказом ознакомлен ответственный).

Выполненные работы были предъявлены ООО «ЛОВИТЕЛ», что подтверждается актом сдачи-приемки объекта строительства от 02.08.2021 года и актом Осмотра кабельной канализации № приемки 2 от 19.08.2021 года.

Согласно Акту от 02.08.2021 года НК9 и НК10 – замечаний нет (НК11 – был засыпан строительным мусором).

И в соответствии с Актом осмотра № приемки 2 от 19.08.2021 года (от ООО «ЛОВИТЕЛ» - ФИО9) – особые отметки – НК11 осмотрен: люк восстановлен.

Соответственно, весь комплект аварино-восстановительных работ выполнен. Подготовка ИД – не предусмотрена по данному договору.

Факт выполнения работ подтверждается актами освидетельствования скрытых работ №№ 1,2,3,4,5,6,7 от 30.06.2021 года (содержатся в Исполнительный документации). Шифр ИД-22/08-2016-НСС.

Исполнительная документация истцом представлена (шифр ИД-22/08-2016-НСС).

Выполненные работы были приняты эксплуатирующей организацией без замечаний, что подтверждается актом приемки выполненных работ №1480-08/21 от 26.08.2021 года (ВКСС – адрес: Ильменский -17, к.1,к.2,к.3,к.4). ВККС – внутри-квартальная сеть связи.

Также, прилагается к акту Исполнительная документация – шифр ИД-02-ИП-ПИР-1.2.3.4.5.6-Р-ВКСС (внутриквартальные сети связи).

Между ООО «ЛОВИТЕЛ» и ООО «СКС» 30.04.2021 года был заключен Договор подряда №РИ-СМР-01-3004/21, по которому ООО «СКС» выполнило работы по строительству ВОЛС на объекте, расположенном по адресу: г.Москва, Ильменский пр.17, корп.2. ВОЛС – волоконно-оптическая сеть.

Подписана сторонами исполнительная документация – шифр ИД-ПТ-46990-514Р-20-СС. Адрес: <...> вл.17, корпус 2.

Выполненные работы были приняты ООО «ЛОВИТЕЛ» без замечаний, что подтверждается актом Осмотра (чек-лист) ВОЛС №приёмки 1 от 27.09.2021 года, актом сдачи-приемки объекта строительства от 26.01.2022 года (чек-лист содержится в исполнительный документации).

Также, подписана сторонами исполнительная документации по шифру ИД-ПТ-46990-514Р-20-СС.2 (тоже по корпусу 2 исполнительная документация). Система ГЦУС в дополнение к ВОЛС (по предыдущему шифру).

Между ООО «ЛОВИТЕЛ» и ООО «СКС» 25.05.2021 года заключен договор подряда №РИ-СМР-03-2505/21, по которому ООО «СКС» выполнило работы по строительству ВОЛС на объекте, расположенном по адресу: г.Москва, Ильменский пр.17, корп.1

Подписана обеими сторонами исполнительная документация – шифр ИД-ПТ-46989-513Р-20-СС. От ООО «ЛОВИТЕЛ» подписал – сотрудник группы тех.надзора ООО «ЛОВИТЕЛ» - ФИО10

Выполненные работы были приняты ООО «ЛОВИТЕЛ» без замечаний, что подтверждается актом Осмотра ВОЛС №приёмки 1 от 27.09.2021 года (указанный чек-лист содержится в исполнительной документации).

Между ООО «ЛОВИТЕЛ» и ООО «СКС» 01.04.2021 года был заключен Договор подряда №РИ-СМР-03-0104/21, по которому ООО «СКС» выполнило работы по строительству сетей проводного радиовещания и оповещения на объекте, расположенном по адресу: г.Москва, Ильменский пр.17, корп.4.

Выполненные работы были приняты эксплуатирующей организацией ООО «ПИК-Комфорт» без замечаний, что подтверждается актом приемки выполненных работ №1512.10/21 от 25.010.2021 года (указанный акт также охватывает корпус 3, поэтому – относится и к договору РИ-СМР-04-0104/21).

Также, ООО «ЛОВИТЕЛ» подписал исполнительную документацию по корпусу 4 (шифр ИД-ПТ-46992-559Р-20-СС), в которой содержится чек-лист от 27.09.2021 года о сдаче работ; работы приняты без претензий.

Между ООО «ЛОВИТЕЛ» и ООО «СКС» 01.04.2021 года был заключен Договор подряда №РИ-СМР-04-0104/21, по которому ООО «СКС» выполнило работы по строительству сетей проводного радиовещания и оповещения на объекте, расположенном по адресу: г.Москва, Ильменский пр.17, корп.3.

Исполнительная документация (шифр ИД-ПТ-46991-561Р-20-СС) подписана обеими сторонами.

Согласно содержащимся в ней чек-листами осмотра – дата приёмки – 27.09.2021 года (шифр ИД-ПТ-46991-561Р-20-СС).

Выполненные работы были приняты эксплуатирующей организацией ООО «ПИК-Комфорт» без замечаний, что подтверждается также актом приемки выполненных работ №1512.10/21 от 25.10.2021 года (охватывает – <...>).

Также, между ООО «ЛОВИТЕЛ» и ООО «СКС» заключен Договор РИ-СМР-03-2203/21 от 22.03.2021 года.

Согласно пункту 1.1. – «заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя полный комплекс работ по строительству кабельной канализации на объекте: многоэтажный жилой дом башенноготипа (корп.21 по ГП), 4-й этап строительства, расположенный по адресу: Московская область, Люберецкий район, г.Люберцы, район Красная горка, мкр.12».

Исполнительная документация – шифр ИД-24-Л-ПИР/2018-Р-21-НСС.

Застройщик – ООО «ГП-МО».

Указанные работы подтверждаются (подписанные акты содержатся в ИД) актом освидетельствования скрытых работ №1 от 10 августа 2021 года; акт освидетельствования скрытых работ №2 от 10 августа 2021 года; акт освидетельствования скрытых работ №3 от 10 августа 2021 года; акт освидетельствования скрытых работ №4 от 10 августа 2021 года; акт освидетельствования скрытых работ №5 от 10 августа 2021 года; акт освидетельствования скрытых работ №6 от 10 августа 2021 года; акт освидетельствования скрытых работ №7 от 10 августа 2021 года.

Учитывая совокупность вышеизложенных обстоятельств, судом установлена несостоятельность доводов возражений ответчика, а заявленные истцом требования подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку совокупность надлежащих, относимых и допустимых доказательств (ст. 65, 67, 68, 71 АПК РФ) подтверждает обоснованность требований истца.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленных требований, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит заявленные требования подлежащими удовлетворению.

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании статей 8, 10, 12, 307-310, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации руководствуясь ст. ст. 110, 167, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд



Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО "ЛОВИТЕЛ" (ОГРН <***>) в пользу ООО "СКС" (ОГРН <***>) 1 797 811 (один миллион семьсот девяносто семь тысяч восемьсот одиннадцать) руб. 23 коп. задолженности, а также 30 978 (тридцать тысяч девятьсот семьдесят восемь) руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.


Судья:

М.С. Новиков