Резолютивная часть решения от 11 сентября 2024 г. по делу № А26-7928/2023

Арбитражный суд Республики Карелия ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-7928/2023
г. Петрозаводск
12 сентября 2024 года
Руководствуясь статьями 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия

РЕШИЛ:

1. Первоначальный иск индивидуального предпринимателя ФИО1 удовлетворить.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МРТ-Эксперт Петрозаводск" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) с учетом сальдо встречных обязательств 1 836 926 руб. задолженности за выполненные работы по договору подряда № 03/08 от 03.08.2022 и расходы по уплате госпошлины в сумме 32 869 руб.

3. Встречный иск общества с ограниченной ответственностью "МРТ-Эксперт Петрозаводск" удовлетворить.

4. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "МРТ-Эксперт Петрозаводск" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) 489 520 руб. 09 коп. неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда № 03/08 от 03.08.2022 и расходы по уплате госпошлины в сумме 12 790 руб.

5. В результате произведенного зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МРТ-Эксперт Петрозаводск" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) 1 347 405 руб. 91 коп. задолженности за выполненные работы по договору подряда № 03/08 от 03.08.2022 и расходы по уплате госпошлины в сумме 20 079 руб.

6. Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО1 из федерального бюджета госпошлину в сумме 1 952 руб., перечисленную платежным поручением № 34 от 16.08.2023.

7. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "МРТ-Эксперт Петрозаводск" из федерального бюджета госпошлину в сумме 204 руб., перечисленную платежным поручением № 1639 от 12.12.2023.

8. Решение может быть обжаловано:

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, <...>);

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000, <...>) при условии, что данное решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Республики Карелия.

Судья Богданова О.В.