Резолютивная часть решения от 26 апреля 2022 г. по делу № А63-1719/2022Арбитражный суд Ставропольского края (АС Ставропольского края) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А63-1719/2022 г. Ставрополь 26 апреля 2022 года Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Быкодоровой Л.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Курасовым Д.А. рассмотрев в судебном онлайн - заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «НТЦ «Атлас», г. Москва, ОГРН <***>, ИНН <***> к федеральному государственному унитарному предприятию «Северо-Кавказское строительное управление», г. Ессентуки, ОГРН <***>, ИНН <***> о взыскании суммы неустойки в размере 1 260 286,56 рублей. Руководствуясь статьями 49, 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ставропольского края принять уточненные требования акционерного общества «НТЦ «Атлас», г. Москва, ОГРН <***>, ИНН <***>. Исковые требования акционерного общества «НТЦ «Атлас», г. Москва, ОГРН <***>, ИНН <***>, удовлетворить. Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Северо-Кавказское строительное управление», г. Ессентуки, ОГРН <***>, ИНН <***> в пользу акционерного общества «НТЦ «Атлас», г. Москва, ОГРН <***>, ИНН <***> сумму неустойки в размере 729 112,20 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 17 582 рублей. Возвратить из федерального бюджета акционерному обществу «НТЦ «Атлас», г. Москва, ОГРН <***>, ИНН <***> государственную пошлину в размере 8 021 рублей, уплаченную на основании платёжного поручения № 2484 от 13.07.2021. Выдать справку на возврат государственной пошлины. Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Судья Л.В. Быкодорова Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 21.01.2022 6:07:02 Кому выдана Быкодорова Любовь Валерьевна Суд:АС Ставропольского края (подробнее)Истцы:АО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АТЛАС" (подробнее)Ответчики:ФГУП "Северо-Кавказское строительное управление" (подробнее)Судьи дела:Быкодорова Л.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
