Резолютивная часть решения от 16 октября 2020 г. по делу № А84-1306/2020Арбитражный суд города Севастополь (АС города Севастополь) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 1212_148546 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть Дело № А84-1306/20 16 октября 2020 г. город Севастополь Арбитражный суд города Севастополя в составе председательствующего судьи Смолякова А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Центр сервисных услуг жилищно- коммунального хозяйства», ОГРН: <***>, ИНН: <***>, г. Севастополь, к Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Гагаринского района-1», ОГРН: <***>, ИНН: <***>, г. Севастополь, о взыскании неустойки, руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Гагаринского района-1», ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Севастополь, в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Центр сервисных услуг жилищно- коммунального хозяйства», ОГРН <***>, ИНН <***>, <...> 487 104,99 рублей неустойки по договору подряда от 25.10.2018 № 31807048334 за период с 21.08.2019 по 21.07.2020 и 27 871 рубль расходов на уплату государственной пошлины. Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Центр сервисных услуг жилищно-коммунального хозяйства», ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Севастополь, из федерального бюджета 2 917 рублей государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 26.03.2020 № 65. Выдать справку на возврат государственной пошлины. Код доступа к материалам дела: Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано через Арбитражный суд города Севастополя в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия. Судья А.Ю. Смоляков Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 03.06.2020 11:54:01Кому выдана Смоляков Алексей Юрьевич Суд:АС города Севастополь (подробнее)Истцы:Общество с ограниченной ответственностью "Центр сервисных услуг жилищно-коммунального хозяйства" (подробнее)Ответчики:ООО "Управляющая компания "Гагаринского района-1" (подробнее)Судьи дела:Смоляков А.Ю. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
