Решение от 20 апреля 2017 г. по делу № А56-88821/2016

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-88821/2016
21 апреля 2017 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 21 апреля 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 21 апреля 2017 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Корушовой И.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области"к Обществу с ограниченной ответственностью "Энерго Строительная Компания"о взыскании

при участии

- от истца: ФИО2, доверенность от 07.02.2017г.

- от ответчика: ФИО3, доверенность от 20.12.2016г.

установил:

Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области" (далее – истец, ГКУ «Ленавтодор») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к Обществу с ограниченной ответственностью "Энерго Строительная Компания" (далее – ответчик) о взыскании 500001,00 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ.

Как установлено материалами дела, между Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области и ответчиком заключен государственный контракт от 23.12.2013г. №0220 , в соответствии с которым ответчик обязан был выполнить работы автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Приозерском районе Ленинградской области, а Комитет обязался принять и оплатить выполненные работы.

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 17.08.2015г. №317-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ленинградской области» от 02.12.2011г. №709-р «О государственном казенном учреждении Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области», Постановлением Правительства Ленинградской области от 17.08.2015г. №326 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области» от 07.09.2011г. №283 «Об утверждении Положения о Комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области» и актом приема-передачи документации от 22.12.2015г. права и обязанности заказчика по Контракту перешли в полном объеме к ГКУ «Ленавтодор».

Срок выполнения работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования Комсомольское –Приозерск км. 74+475-км 77+635 стоимость 37114418,43 руб. должны были быть выполнены в период с с учетом праздничных дней с 23.12.2013 по 09.01.2014.

По утверждению истца, ответчик работы, в срок установленный пунктом 2.2 контракт не выполнил, в связи с чем, истец обратился в суд с настоящим заявлением.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Статьей 310 ГК РФ, предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Пунктом 1 статьи 330 ГК РФ установлено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения обязательства.

Пунктом 8.1.2 контракта предусмотрена ответственность подрядчика за нарушение сроков выполнения работ в виде неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены невыполненного этапа работ за каждый день просрочки.

Неустойка по расчету истца составила 500001,00 руб.

В соответствии с пунктом 12.3.1 СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 асфальтобетонные смеси следует укладывать в сухую погоду весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °C.

Таким образом, выполнение работ в период с 23.12.2013 по 05.03.2014 было невозможно в силу погодных условий.

Период производства работ с учетом фактического начала работ подрядчиком 06.03.2014 -21.03.2014.

Следовательно, срок нарушения обязательства составил 261 день.

Пени за указанный период составили 3228954,40 руб.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ государственная пошлина взыскивается с ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Энерго Строительная Компания" в пользу государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области" 500001,00 руб. неустойки, а также 13000,00 руб. судебных расходов.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Корушова И.М.