Резолютивная часть решения от 15 января 2025 г. по делу № А76-26967/2024

Арбитражный суд Челябинской области Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-26967/2024
16 января 2025 года
г. Челябинск


Судья Арбитражного суда Челябинской области Щербакова О.Ю., при ведении

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Анфимовой В.В.,

рассматривает в судебном заседании в помещении Арбитражного суда Челябинской области

дело по иску

акционерного общества Специализированный застройщик «Южно-Уральская

Корпорация жилищного строительства и инвестиций» (ИНН <***>) к обществу с

ограниченной ответственностью «Челябстройресурс» (ИНН <***>) о взыскании 1 155 275 руб. 38 коп. при участии в судебном заседании: от истца: ФИО1 (доверенность от 01.08.2024, паспорт, диплом) от ответчика: ФИО2 (доверенность от 03.09.2024, паспорт, диплом),

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Челябстройресурс» (ИНН <***>) в пользу акционерного общества Специализированный застройщик «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и инвестиций» (ИНН <***>) неустойку в размере 1 155 275 руб. 38 коп., с продолжением начисления неустойки начиная с 08.05.2024 по день фактического выполнения работ по договору, и до сдачи результата работ заказчику акционерному обществу Специализированный застройщик «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и инвестиций» (ИНН <***>) по акту приемки выполненных работ, в соответствии с условиями договора, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 24 553 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья О.Ю. Щербакова

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда httр://18aas.arbitr.ru.