Резолютивная часть решения от 18 сентября 2024 г. по делу № А45-12400/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-12400/2024
г. Новосибирск
19 сентября 2024 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи

Гребенюк Д.В., при составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Трубицыным Д.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (ОГРН <***>), г. Новосибирск,

к: 1) обществу с ограниченной ответственностью «ПИК»

(ОГРН <***>), г. Рубцовск; 2) саморегулируемой организации ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» (ОГРН <***>),

г. Барнаул,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ассоциации «Национальное объединение строителей» (ОГРН <***>),

о взыскании субсидиарно неустойки по договору № РТС254А210709 (Д) от 24.11.2021 в размере 202 464 рублей 77 копеек,

при участии в судебном заседании представителей:

истца – ФИО1, доверенность от 12.12.2023, диплом, паспорт,

ответчиков –1) не явился, извещен; 2) ФИО2, доверенность от 27.08.2023, паспорт, диплом;

третьего лица - ФИО3 доверенность от 19.05.2023 диплом, паспорт,

руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПИК», а при недостаточности денежных средств субсидиарно с

саморегулируемой организации ассоциации «Союз строителей Западной Сибири» неустойку в размере 3 163 рубля 51 копейка, расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере 110 рублей.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск). Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья Д.В. Гребенюк