Резолютивная часть решения от 4 октября 2023 г. по делу № А59-2099/2023

16_1553949


АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28 Факс 460-945, 460-952, адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/ Электронная почта-info@sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-2099/2023
г. Южно-Сахалинск
4 октября 2023 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Веретенникова И.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

муниципального бюджетного учреждения «Отдел капитального строительства» Анивского городского округа (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 694930, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Вектор» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 656067, <...>)

о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по контракту № 52/19-Д от 03.06.2019

при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности от 03.07.2023;

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 17.08.2021 (посредством сервиса онлайн-заседание).

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Вектор» в пользу муниципального бюджетного учреждения «Отдел капитального строительства» Анивского городского округа неустойку в размере 137 894 (сто тридцать семь тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 31 копейку.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Вектор» в доход федерального бюджета 2 533 (две тысячи пятьсот тридцать три) рубля 58 копеек государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья И.Н. Веретенников