Решение от 13 апреля 2021 г. по делу № А56-116444/2020

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-116444/2020
13 апреля 2021 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 17 марта 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 13 апреля 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Коросташова А.А.

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "Алексстрой" (адрес: Россия 197101, <...>, литер А, помещение 42, квб. 221, ОГРН: <***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ДВК-ИНЖИНИРИНГ" (адрес: Россия 195112, <...>, литер А, помещение 14-Н №28,29 оф. №304, ОГРН: <***>);

о взыскании,

при участии:

- от истца: ФИО2 по доверенности от 16.03.2021,

- от ответчика: не явился, извещен,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЕКССТРОЙ" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "ДВК-ИНЖИНИРИНГ" о взыскании 1 371 479 руб. 86 коп. долга, 14 827 руб. 43 коп. неустойки по договору от 10.12.2018 № ШК/ФР1, 533 572 руб. 89 коп. долга, 9 817 руб. 74 коп. неустойки по договору от 24.06.2017 №Ф/АС/05.

В порядке ст.ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд рассматривает дело в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания.

Арбитражный суд, признав дело подготовленным к судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание и продолжил рассмотрение дела в судебном заседании в порядке ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей истца, суд установил следующее.

Между Обществом с ограниченной ответственностью «АлексСтрой» (Подрядчик, ООО «АС») и Обществом с ограниченной ответственностью «ДВК-инжиниринг» (Генеральный подрядчик. Заказчик, ООО «ДВК-инжиниринг») заключены Договоры на выполнение комплекса строительных работ.

Согласно Договору № ШК/ФР1 от 10.12.2018 года ООО «АС» приняло на себя обязательство выполнить полный комплекс работ по устройству мокрого фасада на объекте строительства: «Муниципальное общеобразовательное учреждение на 1175 учащихся» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», участок 41, а ООО «ДВК-инжиниринг» обязалось принять результаты выполненных работ и оплатить их в порядке и на условиях, установленных Договором.

Стоимость работ согласно Договору, включая все имеющиеся Дополнительные соглашения, составляет 23 026 692 (Двадцать три миллиона двадцать шесть тысяч шестьсот девяносто два рубля) 40 копеек, в т.ч. НДС 20% 3 837 782 (Три миллиона восемьсот тридцать семь тысяч семьсот восемьдесят два рубля) 07 копеек.

Договором предусмотрена, что оплата работ, выполненных подрядчиком в отчетном месяце, в размере 100 % от их стоимости, определенной на основании акта по форме «КС-2» и справки по форме «КС-3» за отчетный период, с вычетом суммы гарантийных удержаний и суммы аванса осуществляется Генеральным подрядчиком в течение 30 рабочих дней со дня подписания Генеральным подрядчиком акта по форме «КС-2» и справки по форме «КС-3» на основании счета, выставленного Подрядчиком.

Подрядчиком выставлен счет № 127 от 31.12.2019 года на сумму 457 776 (Четыреста пятьдесят семь тысяч семьсот семьдесят шесть рублей) 67 копеек, в т.ч. НДС 76 296 (Семьдесят шесть тысяч двести девяносто шесть рублей) 11 копеек после подписания сторонами 31 декабря 2019 года акта по форме «КС-2» и справки по форме «КС-3» за период с 01.12.2019 по 31.12.2019 гг.

В последующем Подрядчиком выставлен счет № 41 от 31.07.2020 года на сумму 1 485 669 (Один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят девять рублей) 54 копейки, в т.ч. НДС 247 611 (Двести сорок семь тысяч шестьсот одиннадцать рублей) 59 копеек после подписания сторонами 31 июля 2020 года акта по форме «КС-2» и справки по форме «КС-3» за период с 01.01.2020 по 31.07.2020 гг.

ООО «АС» исполнены обязательства в полном объеме. Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ подписан сторонами 31 июля 2020 года.

Часть денежных средств в размере суммы, затраченной на давальческий материал, была зачтена сторонами ввиду наличия взаимных обязательств.

Таким образом. Генеральный подрядчик обязан был в срок до 20 февраля 2020 года и 14 сентября 2020 года оплатить вышеуказанные счета, однако по состоянию на 10 декабря 2020 года по вышеуказанному Договору сохраняется задолженность по счету № 127 от 31.12.2019 года в размере 87 725.41 руб. (Восемьдесят семь тысяч семьсот двадцать пять рублей 41 копейка), в т.ч. НДС 14 620.90 руб. (Четырнадцать тысяч шестьсот двадцать рублей 90 копеек) и по счету № 41 от 31.07.2020 года в размере 1 283 754.45 руб. (Один миллион двести восемьдесят три тысячи семьсот пятьдесят четыре рубля 45 копеек), в т.ч. НДС 213 959.08 руб. (Двести тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят девять рублей 8 копеек).

Пунктом 6.2. Договора установлено, что в случае нарушения генеральным подрядчиком сроков оплаты выполненных работ более чем на 30 (тридцать) банковских дней. Подрядчик в праве требовать от Генерального подрядчика уплаты пени в размере 0.01 % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от неоплаченной в срок суммы.

Размер неустойки по состоянию на 17.12.2020 за нарушение сроков оплаты работ составил 14 827 руб. 43 коп.

Согласно Договору № Ф/АС/05 от 24.06.2017 года ООО «АС» приняло на себя обязательство выполнить полный комплекс работ по устройству фасада на объекте строительства: «Многоквартирный дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражем, участок б, кад. М 78:34:0004281:11951 по адресу: <...> участок 1 (юго-западнее пересечения с р.Каменка), 5 очередь» а ООО «ДВК-инжиниринг» обязалось принять результаты выполненных работ и оплатить их в порядке и на условиях, установленных Договором.

Стоимость работ согласно Договору, включая все имеющиеся Дополнительные соглашения, составляет 40 671 517 (Сорок миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча пятьсот семнадцать рублей) 85 копеек, в т.ч. НДС 20% 6 778 586 (Шесть миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят шесть рублей) 31 копейка.

В соответствии с Договором Заказчиком удержано 2 033 575 (Два миллиона тридцать три тысячи пятьсот семьдесят пять рублей) 89 копеек, в т.ч. НДС 20% 338 929 (Триста тридцать восемь тысяч девятьсот двадцать девять рублей) 32 копейки.

Согласно условиям Договора (п. 2.4. Договора), Заказчик удерживает гарантийные удержания в размере 5%, которые возвращаются Заказчиком Подрядчику после выполнения Работ по Договору в полном объеме в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания Заказчиком Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ, но не ранее чем 20 (двадцати) банковских дней с момента получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком на сумму гарантийных удержаний.

По Договору № Ф/АС/05 от 24.06.2017 года, обязательства ООО «АС» исполнены в полном объеме. Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ подписан сторонами 31 марта 2020 года.

Счет на оплату гарантийных удержаний был выставлен (счёт № 28 от 18 мая 2020 год) и направлен Заказчику (исх. ООО «АС» № 70-20 от 18.05.2020). согласно условиям Договора обязанность оплатить приходится на 17 июня 2020 года.

Заказчиком была произведена частичная оплата счета в размере 1 500 003 руб. (Один миллион пятьсот тысяч три рубля) 00 копеек в т.ч. НДС 20% 250 000.50 руб. (Двести пятьдесят тысяч рублей пятьдесят копеек).

По состоянию на 11 декабря 2020 года задолженность сохраняется в размере 533 572 (пятьсот тридцать три тысячи пятьсот семьдесят два) рубля 89 копеек, в т.ч. НДС 88 928 (восемьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 82 копейки.

Пункто 6.2. Договора установлено, что случае нарушения генеральным подрядчиком сроков оплаты выполненных работ более чем на 30 (тридцать) банковских дней. Подрядчик в праве требовать от Генерального подрядчика уплаты пени в размере 0.01 % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от неоплаченной в срок суммы.

Размер неустойки по состоянию на 17.12.2020 за нарушение сроков оплаты работ составил 9 817 руб. 74 коп.

ООО «АС» неоднократно направляло в адрес ответчика письма (исх. ООО «АС» № 173-20 от 18.11.2020 г., исх. ООО «АС» № 169-20 от 06.11.2020 г.) с просьбой исполнить добровольно свои обязательства в части оплаты возникшей по Договорам задолженности. Ответов на направленные письма не поступило, задолженность не погашена.

Досудебная претензия была направлена в адрес ответчика 02 декабря 2020 года (исх. ООО «АС» № 183-20 от 02.12.2020), до настоящего дня по существу рассмотрена не была и ответа на нее не поступило.

Оставление претензий без ответа и удовлетворения послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 ГК РФ).

В соответствии со ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

В силу статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Материалами дела подтверждается надлежащее исполнение истцом обязательств по договору, в связи с чем у ответчика возникла обязанность по оплате.

Материалами дела, подтверждается наличие задолженности, доказательств погашения предъявленной к взысканию суммы задолженности у суда не имеется.

При указанных обстоятельствах, требования истца правомерны, подтверждаются материалами дела, условиями договора и обосновываются статьями 307, 309, 310, 702 ГК РФ, в связи с чем подлежат удовлетворению в полном объеме.

Пунктом 1 статьи 329 ГК РФ предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе, неустойкой.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки по состоянию на 17.12.2020 в размере 14 827 руб. 43 коп. по договору от 10.12.2018 № ШК/ФР1 и 9 817 руб. 74 коп. неустойки по договору от 24.06.2017 №Ф/АС/05.

Расчёт неустойки проверен судом и признан обоснованным.

С учетом изложенного исковые требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ДВК-ИНЖИНИРИНГ" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "АЛЕКССТРОЙ" 1 371 479 руб. 86 коп. долга, 14 827 руб. 43 коп. по договору от 10.12.2018 № ШК/ФР1, 533 572 руб. 89 коп. долга, 9 817 руб. 74 коп. неустойки по договору от 24.06.2017 № Ф/АС/05, а также 32 297 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Коросташов А.А.