СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 20 декабря 2017 г. по делу № А57-21822/2017

Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

102/2017-231857(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-21822/2017
город Саратов
20 декабря 2017 года
Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

РЕШИЛ:

Исковое заявление Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области удовлетворить частично.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства по Центральному Федеральному округу Федеральной службы исполнения наказаний» (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 125315, <...>) в пользу Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 410012, <...>) предварительную оплату по государственному контракту № 96 от 21.04.2016 года в размере 7549424 рублей 40 копеек; неустойку за несвоевременный возврат предварительной оплаты за период с 10.01.2017 года по 20.12.2017 года в размере 260454 рублей 30 копеек; неустойку, начисленную на сумму задолженности 7549424 рублей 40 копеек, оставшуюся к моменту начисления неустойки, по ставке в размере 0,01% за каждый день просрочки, за период с 21.12.2017 года по день фактического исполнения обязательства по возврату денежных средств; неустойку за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту № 96 от 21.04.2016 года за период с 26.05.2016 года по 21.12.2016 года в размере 357354 рублей 19 копеек; штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту № 96 от 21.04.2016 года в размере 788657 рублей 25 копеек.

В удовлетворении исковых требований Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области в остальной части – отказать.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства по Центральному Федеральному округу Федеральной службы исполнения наказаний» (ОГРН 1087746946286, ИНН 7721629180, место нахождения: 125315, город Москва, улица Часовая, 24, стр. 2) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2000 рублей.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. Копии решения направить лицам, участвующим в деле.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную, кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, путем подачи соответствующей жалобы через арбитражный суд первой инстанции.

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1