СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 22 июля 2019 г. по делу № А70-2904/2019

Арбитражный суд Тюменской области (АС Тюменской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

29/2019-77090(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А70-2904/2019
г. Тюмень
22 июля 2019 года
Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Соловьева К.Л., рассмотрев исковое заявление Государственного казенного учреждения Тюменской области «Управление капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «РосЮграПроект» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки, руководствуясь статьями 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РосЮграПроект» в пользу

Государственного казенного учреждения Тюменской области «Управление капитального

строительства» сумму неустойки в размере 130758 рублей, в доходы федерального

бюджета госпошлину в размере 4115 рублей. В остальной части иска отказать.

Выдать исполнительный лист после вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия путем подачи

жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через арбитражный суд Тюменской

области.

Судья Соловьев К.Л.

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 27.05.2019 12:23:43

Код для входа в режим ограниченного доКстоумпуа :в ыдана Соловьёв Константин Леонидович