Резолютивная часть решения от 8 декабря 2022 г. по делу № А47-6394/2022

29/2022-375808(1)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-6394/2022
г. Оренбург
08 декабря 2022 года
Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи

Цыпкиной Е.Г., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Проектностроительная компания Вектор» (461423, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "БИКОНУС" (121552, <...>; ОГРН <***>; ИНН <***>) о взыскании штрафа в размере 900 000, 00 рублей за нарушение срока передачи исполнительной документации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Заявленные, обществом с ограниченной ответственностью «Проектностроительная компания Вектор» требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «БИКОНУС» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Проектностроительная компания Вектор» штраф в размере 900 000, 00 рублей за нарушение срока передачи исполнительной документации, а также расходы по оплате государственной пошлине в размере 21 000 рублей.

Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке статей 319, 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после вступления решения в законную силу и по его ходатайству.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение


месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Оренбургской области.

Судья Е.Г. Цыпкина

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 28.12.2021 8:44:32

Кому выдана Цыпкина Елена Геннадьевна