Резолютивная часть решения от 27 июня 2018 г. по делу № А56-12412/2018

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



4041/2018-364692(2)

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области


Резолютивная часть решения


28 июня 2018 года. Дело № А56-12412/2018

Руководствуясь статьями 110, 150, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:


принять отказ от требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 315 402,81 руб. за период с 02.03.2016 по 21.03.2017, а также процентов, начисленных с 22.12.2017 по дату фактического исполнения решения суда; производство в указанной части прекратить.

Взыскать с Муниципального казенного учреждения «Единая служба заказчика» Всеволожского района Ленинградской области в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии комфорта» 2 454 596,54 руб. штрафных санкций, в том числе 560 949,54 неустойки и 1 893 647 руб. штрафа нарушение обязательств по муниципальному контракту от 02.10.2014 № 34/03- 02/0145300005214000024-0238349-06; неустойку, начисленной на сумму долга (3 269 302,12 руб.), исходя из 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка России за каждый день просрочки, начиная с 02.02.2018 по дату фактического исполнения обязательства; 35 273 руб. в качестве возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительные технологии комфорта» из федерального бюджета 1 580 руб. излишне уплаченной государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Стрельчук У.В.



Суд:

АС Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. (подробнее)

Истцы:

ООО Группа Компаний "Строительные Технологии Комфорта" (подробнее)

Ответчики:

Муниципальное казенное учреждение "Единая служба заказчика" Всеволожского района Ленинградской области (подробнее)

Судьи дела:

Стрельчук У.В. (судья) (подробнее)