Резолютивная часть решения от 26 марта 2018 г. по делу № А11-14100/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

600025, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 14 тел. (4922) 32-29-10, факс (4922) 42-32-13 е-mail: vladimir.info@arbitr.ru, Интернет-сайт: http://vladimir.arbitr.ru Именем Российской Федерации

_____________________________________________________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А11-14100/2017
26 марта 2018 года
г. Владимир


Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Кутузовой С.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению Владимирского научно-производственного открытого акционерного общества «Владимирреставрация» (ОГРН <***>, ИНН <***>, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью строительно-реставрационное предприятие «Наследие» (ОГРН <***>, ИНН <***>, <...>) о взыскании неустойки в сумме 1 433 486 руб. 73 коп., по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью строительно- реставрационное предприятие «Наследие» к Владимирскому научно- производственному открытому акционерному обществу «Владимирреставрация» о признании пункта 5.7 договора от 21.09.2015 № 36/СП недействительным, при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФГКУ «Центрреставрация».

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

принять отказ от встречного иска, производство по встречному иску общества с ограниченной ответственностью строительно-реставрационное предприятие «Наследие» к Владимирскому научно-производственному открытому акционерному обществу «Владимирреставрация» о признании пункта 5.7 договора от 21.09.2015 № 36/СП недействительным прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью строительно- реставрационное предприятие «Наследие» из федерального бюджета 6000 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 29.01.2018 № 10. Основанием для возврата государственной пошлины является настоящее решение.

Первоначальные исковые требования Владимирского научно- производственного открытого акционерного общества «Владимирреставрация» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительно- реставрационное предприятие «Наследие» в пользу Владимирского научно- производственного открытого акционерного общества «Владимирреставрация» пени в сумме 231 120 руб. 26 коп., государственную пошлину в сумме 25 597 руб.

В удовлетворении остальной части иска о взыскании неустойки отказать.

Возвратить научно-производственному открытому акционерному обществу «Владимирреставрация» из федерального бюджета 1738 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 15.11.2017 № 001882. Основанием для возврата государственной пошлины является настоящее решение.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

В удовлетворении встречных исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Ковчег» отказать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г.Владимир, через Арбитражный суд Владимирской области в течение месяца с момента принятия решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г.Нижний Новгород, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья С.В. Кутузова