Резолютивная часть решения от 14 декабря 2018 г. по делу № А63-12013/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-12013/2018
г. Ставрополь
14 декабря 2018 года
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Минеева А.С., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Греховодовой Н.В., рассмотрел в судебном заседании дело по иску комитета градостроительства администрации города Ставрополя, г. Ставрополь, ОГРН 1052600294064,

к обществу с ограниченной ответственностью «Стройтехиндустрия-26», г. Ессентуки, ОГРН 1082632005400,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства города Ставрополя», г. Ставрополь, ОГРН 1042600268424, муниципальное автономное учреждение культуры «Ставропольский дворец культуры и спорта» города Ставрополя, г. Ставрополь, ОГРН 1112651006280,

о взыскании с ответчика пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 27.05.2016 № 30 за период с 02.06.2017 по 09.02.2018.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ставропольского края

РЕШИЛ:

исковые требования комитета градостроительства администрации города Ставрополя, г. Ставрополь, ОГРН 1052600294064, удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройтехиндустрия-26», г. Ессентуки, ОГРН 1082632005400, в пользу комитета градостроительства администрации города Ставрополя, г. Ставрополь, ОГРН 1052600294064, пеню за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту на закупку подрядных работ на объекте «Многоуровневая парковка рядом с объектом здравоохранения «Ставропольский клинический перинатальный центр» от 27.06.2016 № 30 за период с 08.12.2017 по 09.02.2018 в размере 650 942 (Шестьсот пятьдесят тысяч девятьсот сорок два) рублей 74 копеек.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройтехиндустрия-26»,

г. Ессентуки, ОГРН 1082632005400, в доход бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 2 814 (Две тысячи восемьсот четырнадцать) рублей 63 копеек.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в двухмесячный срок в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья А.С. Минеев