Решение от 30 июня 2021 г. по делу № А76-14831/2021

Арбитражный суд Челябинской области

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А76-14831/2021
30 июня 2021 г.
г. Челябинск


Резолютивная часть решения вынесена 23 июня 2021 г.

Решение в полном объеме изготовлено 30 июня 2021 г.

Судья Арбитражного суда Челябинской области Малыхина В.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск», ОГРН <***>, г. Челябинск, к Администрации Норкинского сельского поселения, ОГРН <***>, д. Норкино Аргаяшского муниципального района Челябинской области, о взыскании 134 435 руб. 17 коп.,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «Газпром газораспределение Челябинск», (далее – истец, Общество) 30.04.2021 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Администрации Норкинского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области (далее – ответчик, Администрация) о взыскании:

- задолженности по муниципальному контракту № ДТО-0448-20 от 01.10.2020 за выполненные работы (оказанные услуги) в ноябре, декабре 2020 года в размере 4 026 руб. 00 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 43 руб. 22 коп.;

- задолженности по муниципальному контракту № ДТО-0449-20 от 01.10.2020 за выполненные работы (оказанные услуги) в декабре 2020 года в размере 40 584 руб. 60 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 537 руб. 06 коп.;

- задолженности по Муниципальному контракту № ДТО-0450-20 от 01.10.2020 за выполненные работы (оказанные услуги) в ноябре, декабре 2020 года в размере 4 704 руб. 60 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 54 руб. 22 коп.;

- задолженности по договору подряда №ДХ-2252-20 от 22.10.2020 за пусконаладочные работы на газопроводе в ноябре 2020 года задолженность в размере 23 937 руб. 71 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 08.12.2020 по 22.03.2021 в сумме 325 руб. 10 коп.;

- задолженности по договору подряда №ДХ-2294-20 от 27.10.2020 за восстановительные работы на газопроводе в ноябре 2020 года задолженность в размере 59 415 руб. 72 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору подряда №ДХ-2294-20 от 27.10.2020 за период с 08.12.2020 по 22.03.2021 года в сумме 806 руб. 94 коп.

Определением от 21.05.2021 исковое заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание на 23.06.2021 (л.д.1-2).

В определении суда от 21.05.2021 имеется ссылка на пункт 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65, согласно которому в случае, если лица, участвующие в деле, не явились в предварительное судебное заседание и не заявили возражения против рассмотрения дела в их отсутствие, суд, признав дело подготовленным к судебному разбирательству, может завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

Стороны надлежащим образом извещены о назначении предварительного судебного заседания на 23.06.2021, что подтверждается почтовыми уведомлениями (л.д.77-80).

Возражений против продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции непосредственно после окончания предварительного судебного заседания, в том смысле, который этому придается ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), ответчик не заявил.

Статьей 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности; лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Ответчик не воспользовался предоставленными ему процессуальными правами, представителя в судебное заседание не направил. Фактически ответчик, следуя своему усмотрению, отказался от реализации процессуального права на непосредственное участие в судебном разбирательстве.

В порядке реализации прав, предусмотренных ст. 41 АПК РФ, действуя добросовестно и разумно, ответчик имел возможность ознакомиться с материалами дела и заявить мотивированное ходатайство об отложении судебного заседания.

В предварительном судебном заседании 23.06.2021 суд завершил предварительное судебное заседание и начал рассмотрение дела по существу в судебном заседании непосредственно после предварительного судебного заседания.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на статьи 309, 310, 395, 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и на то обстоятельство, что ответчик, оплату задолженности за оказанные услуги не обеспечил.

Отзыв с указанием возражений по иску в нарушение ч. 1 ст. 131 АПК РФ ответчиком не представлен. В силу ч. 4 ст. 131 и ч. 1 ст. 168 АПК РФ арбитражный суд рассмотрел дело по имеющимся в деле доказательствам без каких-либо возражений ответчика.

При этом в силу ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между Обществом (подрядчик) и Администрацией (муниципальный заказчик) заключен муниципальный контракт № ДТО-0448-20 от 01.10.2020 на выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию газового оборудования, по условиям которого муниципальный заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по техническому обслуживанию газового оборудования по объекту: «Газоснабжение жилых домов по ул. Набережная, ул. Мира в д. Норкино:454000, Челябинская обл., Аргаяшский р-н, Норкино д.», согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью контракта (л.д. 16-17).

Стоимость выполненных работ по муниципальному контракту определятся на основании цены, утвержденной приказом Генерального директора Общества действующей на момент заключения муниципального контракта, но не может быть изменена в одностороннем порядке, но не чаще чем один раз в год.

Подрядчик уведомляет заказчика об изменении цены путем публикации информации на сайте общества: http://www.gazcom74.ru (п. 4.1 контракта).

Стоимость выполненных работ, определенных спецификацией является основанием для расчетов с 01.07.2020 по 31.12.2020 и составляет 18 466 руб., в том числе НДС 20% (п.4.2 контракта).

Стоимость работ рассчитывается за период с 01.07.2020 по 31.12.2020 и согласно в спецификации составила 18 466 руб. с НДС (л.д. 18).

После выполнения работ подрядчик и муниципальный заказчик оформляют и подписывают Акт выполненных работ, на основании которого подрядчик выписывает муниципальному заказчику счет-фактуру (п. 4.4 контракта).

Оплата счет-фактуры производится в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, через отделение банков. При отсутствии в назначении платежа указания на конкретную счет-фактуру, сумма платежа засчитывается в счет оплаты неопределенных счетов-фактур (п. 4.5 контракта).

В соответствии с пунктом 4.6 контракта если в установленные контрактом сроки оплата не поступила на счет подрядчика или поступила частично, муниципальный заказчик уплачивает подрядчику пени в размере учетной ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной суммы платежа за каждый день просрочки.

Срок действия контракта устанавливается с даты подписания по 31.12.2020 включительно (п.7.2 контракта).

В приложении № 2 стороны согласован график по техническому обслуживанию сети газораспределения на объекте (л.д. 18 оборот).

Во исполнение условий муниципального контракта № ДТО-0448-20 от 01.10.2020 общество в ноябре 2020 г. выполнило работы по проверке исправности изолирующего францевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения, стоимость работ составила 1 236 руб. с НДС, что подтверждается подписанным сторонами актом оказанных услуг № СЕВ000155383 от 30.11.2020 г.; в декабре 2020г. выполнило работы по осмотру технического состояния ГРП при двух нитках газопровода (В зимний период в пунктах 7.1.1-7.1.5 применить коэ. 1.2), стоимость работ составила 2 790 руб. с НДС, что подтверждается подписанным сторонами актом оказанных услуг № СЕВ000161266 от 18.12.2020 (л.д. 36 об., 45 об.).

Между Обществом (подрядчик) и Администрацией (муниципальный заказчик) заключен муниципальный контракт № ДТО-0449-20 от 01.10.2020 на выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию газового оборудования, по условиям которого муниципальный заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по техническому обслуживанию газового оборудования по объекту: «Газоснабжение жилых домов по ул. Челябинская, Школьная, Лесная, Труда и др. в д. Бажикаева», согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью контракта (л.д. 19-20).

Стоимость выполненных работ по муниципальному контракту определятся на основании цены, утвержденной приказом Генерального директора Общества действующей на момент заключения муниципального контракта, но не может быть изменена в одностороннем порядке, но не чаще чем один раз в год.

Подрядчик уведомляет заказчика об изменении цены путем публикации информации на сайте общества: http://www.gazcom74.ru (п. 4.1 контракта).

Стоимость выполненных работ, определенных спецификацией является основанием для расчетов с 01.10.2020 по 31.12.2020 и составляет 44 292 руб. 60 коп., в том числе НДС 20% (п.4.2 контракта).

Стоимость работ рассчитывается за период с 01.10.2020 по 31.12.2020 и согласно в спецификации составила 44 292 руб. 60 коп. с НДС (л.д. 18).

После выполнения работ подрядчик и муниципальный заказчик оформляют и подписывают Акт выполненных работ, на основании которого подрядчик выписывает муниципальному заказчику счет-фактуру (п. 4.4 контракта).

Оплата счет-фактуры производится в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, через отделение банков. При отсутствии в назначении платежа указания на конкретную счет-фактуру, сумма платежа засчитывается в счет оплаты неопределенных счетов-фактур (п. 4.5 контракта).

В соответствии с пунктом 4.6 контракта если в установленные контрактом сроки оплата не поступила на счет подрядчика или поступила частично, муниципальный заказчик уплачивает подрядчику пени в размере учетной ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной суммы платежа за каждый день просрочки.

Срок действия контракта устанавливается с даты подписания по 31.12.2020 включительно (п.7.2 контракта).

В приложении № 3 стороны согласован график по техническому обслуживанию сети газораспределения на объекте (л.д. 21 оборот).

Во исполнение условий муниципального контракта № ДТО-0449-20 от 01.10.2020 общество в декабре 2020 г. выполнило работы на сумму 40 584 руб. 60 коп. с НДС, что подтверждается подписанным сторонами актом оказанных услуг № СЕВ000160530 от 18.12.2020 г. (л.д. 43 об.).

Между Обществом (подрядчик) и Администрацией (муниципальный заказчик) заключен муниципальный контракт № ДТО-0450-20 от 01.10.2020 на выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию газового оборудования, по условиям которого муниципальный заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по техническому обслуживанию газового оборудования по объекту: «Газоснабжение жилых домов в д.Новая ФИО2: 456881, Челябинская обл., Аргаяшский р-н, Новая ФИО2 д.», согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью контракта (л.д. 19-20).

Стоимость выполненных работ по муниципальному контракту определятся на основании цены, утвержденной приказом Генерального директора Общества действующей на момент заключения муниципального контракта, но не может быть изменена в одностороннем порядке, но не чаще чем один раз в год.

Подрядчик уведомляет заказчика об изменении цены путем публикации информации на сайте общества: http://www.gazcom74.ru (п. 4.1 контракта).

Стоимость выполненных работ, определенных спецификацией является основанием для расчетов с 01.07.2020 по 31.12.2020 и составляет 33 154 руб. 65 коп., в том числе НДС 20% (п.4.2 контракта).

Стоимость работ рассчитывается за период с 01.07.2020 по 31.12.2020 и согласно в спецификации составила 33 154 руб. 65 коп. с НДС (л.д. 24).

После выполнения работ подрядчик и муниципальный заказчик оформляют и подписывают Акт выполненных работ, на основании которого подрядчик выписывает муниципальному заказчику счет-фактуру (п. 4.4 контракта).

Оплата счет-фактуры производится в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, через отделение банков. При отсутствии в назначении платежа указания на конкретную счет-фактуру, сумма платежа засчитывается в счет оплаты неопределенных счетов-фактур (п. 4.5 контракта).

В соответствии с пунктом 4.6 контракта если в установленные контрактом сроки оплата не поступила на счет подрядчика или поступила частично, муниципальный заказчик уплачивает подрядчику пени в размере учетной ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной суммы платежа за каждый день просрочки.

Срок действия контракта устанавливается с даты подписания по 31.12.2020 включительно (п.7.2 контракта).

В приложении № 2 стороны согласован график по техническому обслуживанию сети газораспределения на объекте (л.д. 24 оборот).

Во исполнение условий муниципального контракта № ДТО-0450-20 от 01.10.2020 общество в ноябре 2020 г. выполнило работы на сумму 2 472 руб. с НДС, что подтверждается подписанным сторонами актом оказанных услуг № СЕВ000155380 от 30.11.2020 г. (л.д. 35 об.), в декабре 2020 г. выполнило работы на сумму 2 232 руб. 60 коп. с НДС, что подтверждается подписанным сторонами актом оказанных услуг № СЕВ000155215 от 18.12.2020 г. (л.д. 44 об.)

Между обществом (подрядчик) и администрацией (муниципальный заказчик) подписан муниципальный контракт № ДХ-2294-20 от 27.10.2020, по условиям которого заказчик по заданию муниципального заказчика обязуется выполнить восстановительные работы на газопроводе для газоснабжения жилых домов на объекте: «Газоснабжение жилых домов по ул. Челябинская, ФИО3, Школьная, Лесная, Инкубаторная, Комсомольская, Молодежная, Труда, Советская, Победы в д. Бажикаева, согласно локальной смете, являющейся неотъемлемой частью муниципального контракта, а муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в сроки, установленные настоящим муниципальным контрактом (л.д. 25-27).

Стоимость работ по муниципальному контракту, согласно локальной смете составляет 59 415 руб. 72 коп. в т.ч. НДС (п. 3.1 муниципального контракта).

В течение 5-ти дней с момента подписания настоящего муниципального контракта муниципальный заказчик производит предоплату в размере 30 % от суммы, указанной в п. 3. Муниципального контракта, остальные 70% в течение 5 дней с момента подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчеты счет (п. 3.2 муниципального контракта).

Подрядчик выполняет предусмотренные настоящим контрактом работы с 27.10.2020 по 31.12.2020 при условии выполнения муниципальным заказчиком условий, предусмотренных п.3.2 (п. 4.1 муниципального контракта).

Муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств (п. 6.1 договора).

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств и условий настоящего муниципального контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ (п. 7.1 муниципального контракта).

К муниципальному контракту № ДХ-2294-20 от 27.10.2020 стороны подписали локальный сметный расчет на сумму 59 416 руб. (л.д.28-31).

Работы по муниципальному контракту № ДХ-2294-20 от 27.10.2020 общество выполнило, а администрация приняла, что следует из подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) от 30.11.2020 на сумму 59 415 руб. 72 коп. и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) на сумму 59 415 руб. 72 коп. (л.д.38-40).

Между обществом (подрядчик) и администрацией (муниципальный заказчик) подписан муниципальный контракт № ДХ-2252-20 от 22.10.2020, по условиям которого заказчик по заданию муниципального заказчика обязуется выполнить восстановительные работы на газопроводе для газоснабжения жилых домов на объекте: «Газоснабжение жилых домов по ул. Челябинская, ФИО3, Школьная, Лесная, Инкубаторная, Комсомольская, Молодежная, Труда, Советская, Победы в д. Бажикаева (по причине пожара <...>)», согласно локальной смете, являющейся неотъемлемой частью муниципального контракта, а муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в сроки, установленные настоящим муниципальным контрактом (л.д. 32-33).

Стоимость работ по муниципальному контракту, согласно локальной смете составляет 23 937 руб. 71 коп. в т.ч. НДС (п. 3.1 муниципального контракта).

В течение 5-ти дней с момента подписания настоящего муниципального контракта муниципальный заказчик производит предоплату в размере30 % от суммы, указанной в п. 3. Муниципального контракта, остальные 70% в течение 5 дней с момента подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчеты счет (п. 3.2 муниципального контракта).

Подрядчик выполняет предусмотренные настоящим контрактом работы с 22.10.2020 по 31.12.2020 при условии выполнения муниципальным заказчиком условий, предусмотренных п.3.2 (п. 4.1 муниципального контракта).

Муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств (п. 6.1 договора).

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств и условий настоящего муниципального контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ (п. 7.1 муниципального контракта).

К муниципальному контракту № ДХ-2252-20 от 22.10.2020 стороны подписали локальный сметный расчет на сумму 23 938 руб. (л.д.33-34).

Работы по муниципальному контракту № ДХ-2294-20 от 27.10.2020 общество выполнило, а администрация приняла, что следует из подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) от 30.11.2020 на сумму 23 937 руб. 71 коп. и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) на сумму 23 937 руб. 71 коп. (л.д.41-42).

Администрацией выполненные работы не оплачены, в связи с чем, общество направило претензию об оплате задолженности от 01.03.2021 № 08/ВВ-19/339, которая оставлена администрацией без ответа и удовлетворения.

Оплата выполненных работ по муниципальным контрактам за спорный период администрацией не произведена, что послужило основанием для подачи настоящего иска.

К отношениям, возникающим при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд и при исполнении сторонами условий государственного и муниципального контракта, подлежат применению положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ).

В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

Обязательства сторон возникли из муниципальных контрактов № ДТО-0448-20 от 01.10.2020, № ДТО-0449-20 от 01.10.2020, № ДТО-0450-20 от 01.10.2020, которые по своей правовой природе являются договорами возмездного оказания услуг и регулируется нормами главы 39 ГК РФ.

В соответствии со статьей 779 ГК РФ, по договору оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Пунктом 1 статьи 781 ГК РФ предусмотрена обязанность заказчика оплатить оказанные ему услуги в сроки и порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Судом установлено, что согласно представленным в дело документам, истец в спорный период оказал ответчику услуги по техническому обслуживанию газового оборудования по муниципальному контракту № ДТО-0448-20 от 01.10.2020 за ноябрь и декабрь 2020 г. на сумму 4 026 руб., по муниципальному контракту № ДТО-0449-20 от 01.10.2020 за декабрь 2020 г. на сумму 40 584 руб. 60 коп., по муниципальному контракту № ДТО-0450-20 от 01.10.2020 за ноябрь и декабрь 2020 г. на сумму 4 704 руб. 60 коп., что подтверждается подписанными сторонами актами оказанных услуг.

Между сторонами по муниципальным контрактам № ДХ-2294-20 от 27.10.2020 и № ДХ-2252-20 от 22.10.2020 сложились подрядные отношения, которые регулируются нормами гл. 37 ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьей 711 ГК РФ заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Таким образом, основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является факт передачи результата работ подрядчиком заказчику.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении (пункты 1, 2 статьи 720 ГК РФ).

В силу п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами; при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Пунктом 6 статьи 753 ГК РФ специально предусмотрены основания, по которым заказчик вправе уклониться от приемки: если обнаруженные недостатки исключают возможность использовать результат работы для цели, которая указана в договоре, и к тому же ни подрядчик, ни сам заказчик не могут устранить недостатки. При этом под невозможностью устранить недостатки заказчиком подразумеваются случаи, когда не только он сам или подрядчик не могут произвести соответствующие работы, но и те, при которых ему не удается найти третью сторону, готовую принять на себя устранение недостатков.

В подтверждение факта выполнения работ истец представил в материалы дела подписанные сторонами акты о приемке выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (л.д. 38-42).

Данное обстоятельство ответчиком не оспорено.

В соответствии с частью 3.1. статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В силу ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона; односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Поскольку ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлены доказательства оплаты оказанных услуг и выполненных работ по муниципальным контрактам, требования истца о взыскании задолженности по муниципальному контракту № ДТО-0448-20 от 01.10.2020 за выполненные работы (оказанные услуги) в ноябре, декабре 2020 года в размере 4 026 руб. 00 коп., по муниципальному контракту № ДТО-0449-20 от 01.10.2020 за выполненные работы (оказанные услуги) в декабре 2020 года в размере 40 584 руб. 60 коп., по муниципальному контракту № ДТО-0450-20 от 01.10.2020 за выполненные работы (оказанные услуги) в ноябре, декабре 2020 года в размере 4 704 руб. 60 коп., по договору подряда №ДХ-2252-20 от 22.10.2020 за пусконаладочные работы на газопроводе в ноябре 2020 года задолженность в размере 23 937 руб. 71 коп., по договору подряда №ДХ-2294-20 от 27.10.2020 за восстановительные работы на газопроводе в ноябре 2020 года задолженность в размере 59 415 руб. 72 коп., всего 132 668 руб. 63 коп. основано на законе, договоре, подтверждено материалами дела и подлежит удовлетворению на основании статей 309, 781, 711 ГК РФ.

Истцом заявлены требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по муниципальному контракту № ДТО-0448-20 от 01.10.2020 в размере 43 руб. 22 коп., по муниципальному контракту № ДТО-0449-20 от 01.10.2020 в размере 537 руб. 06 коп., по муниципальному контракту № ДТО-0450-20 от 01.10.2020 в размере 54 руб. 22 коп., по договору подряда №ДХ-2252-20 от 22.10.2020 в сумме 325 руб. 10 коп., по договору подряда №ДХ-2294-20 от 27.10.2020 в сумме 806 руб. 94 коп.

Согласно ч. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

При этом частью 4 ст. 395 ГК РФ предусмотрено, что в случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором.

Как следует из пункта 4.6 муниципальных контрактов № ДТО-0448-20 от 01.10.2020, № ДТО-0449-20 от 01.10.2020, № ДТО-0450-20 от 01.10.2020 если в установленные контрактом сроки оплата не поступила на счет подрядчика или поступила частично, муниципальный заказчик уплачивает подрядчику пени в размере учетной ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной суммы платежа за каждый день просрочки.

Учитывая, что муниципальными контрактами предусмотрено взыскания неустойки, то проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, не подлежат применению.

Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Учитывая, что алгоритм расчета пени в размере учетной ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной суммы платежа за каждый день просрочки аналогичен алгоритму расчету процентов по ст. 395 ГК РФ, и истцом фактически произведен в исковом заявлении расчет пени по муниципальным контрактам, суд приходит к выводу об удовлетворении пени по муниципальных контрактов № ДТО-0448-20 от 01.10.2020, № ДТО-0449-20 от 01.10.2020, № ДТО-0450-20 от 01.10.2020 в сумме 634 руб. 50 коп.

Поскольку в договорах подряда №ДХ-2252-20 от 22.10.2020 и №ДХ-2294-20 от 27.10.2020 взыскание неустойки не предусмотрена, требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ подлежат удовлетворению в сумме 1 132 руб. 04 коп.

В соответствии со ст. 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов, разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

При цене иска 134 435 руб. 17 коп. государственная пошлина подлежит уплате в размере 5 033 руб. (подпункт 1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации).

Истцом при подаче иска уплачена государственная пошлина в размере 5 033 руб., что подтверждается платежным поручением № 8277 от 07.04.2021 (л.д. 11).

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Следовательно, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере 5 033 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Администрации Норкинского сельского поселения в пользу акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск» задолженность в размере 132 668 руб. 63 коп., пени в размере 634 руб. 50 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 132 руб. 04 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 5 033 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья В.В. Малыхина

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.