Резолютивная часть решения от 23 января 2018 г. по делу № А70-15958/2017Арбитражный суд Тюменской области (АС Тюменской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 21/2018-6080(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Дело № А70-15958/2017 г. Тюмень 24 января 2018 года Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Шанауриной Ю.В., рассмотрев единолично в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества «Дорожно-строительная компания «Автобан» к государственному казенному учреждению Тюменской области «Управление капитального строительства» о взыскании неустойки, руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с государственного казенного учреждения Тюменской области «Управление капитального строительства» в пользу акционерного общества «Дорожно- строительная компания «Автобан» неустойку в размере 1 884 862 рубля 11 копеек, а также 29 616 рублей расходов по оплате государственной пошлины. В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения. Выдать исполнительный лист. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Восьмой арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Тюменской области. Судья Ю.В. Шанаурина Код для входа в режим ограниченного доступа: Суд:АС Тюменской области (подробнее)Истцы:АО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АВТОБАН" (подробнее)Ответчики:Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление капитального строительства" (подробнее)Судьи дела:Шанаурина Ю.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |