Резолютивная часть решения от 13 марта 2024 г. по делу № А45-32000/2023

63/2024-76452(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-32000/2023
г. Новосибирск
13 марта 2024 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи

Гребенюк Д.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сурмановой Л.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области

(ОГРН 1105400000430), г. Новосибирск,

К: 1) обществу с ограниченной ответственностью «Стройэкспертсервис» (ОГРН 1175476039287), г. Новосибирск, 2) ассоциации профессиональных строителей Сибири (ОГРН 1165476147627)

третьи лица: 1) общество с ограниченной ответственностью УК «ТемпСервис» (ОГРН 1155476031281),

2) общество с ограниченной ответственностью УК «Доверие» (ОГРН 1135476135849),

о взыскании неустойки по договору № РТС254А220083(Д) от 22.03.2022 в размере 595 601 рублей 56 копеек,

при участии в судебном заседании представителей:

истца – Бикбаев Д.Т., доверенность № 79 от 12.12.2023, диплом, паспорт; ответчика – 1) Попова Т.В., доверенность от 01.11.2023, диплом, паспорт;

2) Савченко О.В., доверенность от 22.07.2021, диплом, паспорт; третьи лица – 1) не явился, извещен надлежащим образом;

2) Пушкин А.С., директор, выписка из ЕГРЮЛ, паспорт, Симонов В.А., паспорт,

руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройэкспертсервис», а при недостаточности денежных средств субсидиарно с ассоциации профессиональных строителей Сибири в пользу фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области неустойку в размере

595 601 рублей 56 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 9 157 рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройэкспертсервис», а при недостаточности денежных средств субсидиарно с ассоциации профессиональных строителей Сибири в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 5 755 рублей.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск). Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья Д.В. Гребенюк