Резолютивная часть решения от 25 января 2024 г. по делу № А63-14769/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А63-14769/2022
г. Ставрополь
25 января 2024 года
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Соловьевой И.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мирошник А.В.,

рассмотрев в судебном заседании рассмотрев в судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», г. Москва, в лице филиала Магистральные электрические сети Юга, п. Иноземцево, ОГРН 1024701893336, ИНН 4716016979,

к обществу с ограниченной ответственностью строительная компания «ЭРА», г. Махачкала, ОГРН 1140572002471, ИНН 0572009113,

о взыскании по договору подряда № 279 от 29.12.2020 неустойки в сумме 34 344 695,60 руб., неустойки за период с 16.08.2022 по день принятия судом решения по настоящему делу, неустойки со дня принятия решения судом по день фактического исполнения обязательства и расходов по уплате государственной пошлины в сумме 194 723 руб.,

при участии представителей истца Спиридонова И.А. по доверенности от 05.07.2022 № 113-22, Романенко А.В. по доверенности от 12.12.2022, представителя ответчика Гора А.А. (генеральный директор),

руководствуясь статьями 49, 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания «ЭРА», г. Махачкала, ОГРН 1140572002471, ИНН 0572009113 в пользу публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», г. Москва, ОГРН 1024701893336, ИНН 4716016979 неустойку по договору подряда № 279 от 29.12.2020 в сумме 2 689 816,82 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 170 341,54 руб.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Возвратить пользу публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», г. Москва, ОГРН 1024701893336, ИНН 4716016979, из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 12 899 руб. Выдать справку на ее возврат.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы в двухмесячный срок со дня вступления в законную силу.

Судья И.В. Соловьева