Резолютивная часть решения от 11 июня 2020 г. по делу № А84-5081/2019Арбитражный суд города Севастополь (АС города Севастополь) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 1148_124409 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть город Севастополь «10» июня 2020 года Дело № А84-5081/19 Арбитражный суд города Севастополя В составе: судьи Архиповой С.Н., При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Колотовой О.В., Рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Государственного бюджетного учреждения "Дирекция капитального строительства" (299053 Севастополь, ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Гуар" (197022, Санкт - Петербург, ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки по государственному контракту от 29.12.2017 № 62-ПИР/2017, Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гуар» в пользу государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» неустойку за нарушение государственного контракта 29.12.2017 № 62-ПИР/2017 в сумме 500 130,90 руб.. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гуар» в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 13 003 руб.. Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя в установленный срок. Судья С.Н. Архипова Суд:АС города Севастополь (подробнее)Истцы:Государственное бюджетное учреждение "Дирекция капитального строительства" (подробнее)Ответчики:ООО "ГУАР" (подробнее)Судьи дела:Архипова С.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
