Решение от 8 мая 2018 г. по делу № А82-21721/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть решения оглашена 26 апреля 2018 года.)

Дело № А82-21721/2017
г. Ярославль
08 мая 2018 года
Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Бессоновой И.Ю.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Веремьевым И.М.

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление государственного предприятия Ярославской области «Южный водоканал» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Жилищно-строительная компания "Ярославич" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 24857.76 руб.

при участии:

от истца – ФИО1 – представитель по доверенности от 09.01.2018 г. (до перерыва)

от ответчика – ФИО2 – представитель по доверенности от 18.01.2016 г. (после перерыва)

установил:

Муниципальное унитарное предприятие "Ростовская энергетическая компания" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Жилищно-строительная компания "Ярославич" о взыскании 23 128 руб. 87 коп., в том числе 21 752 руб. 21 коп. задолженность за оказанные услуги по Договору № 724 В холодного водоснабжения и водоотведения за июль 2017 г., 1 376 руб. 66 коп. пени за период с 11.08.2017 г. по 13.11.2017 г., просил продолжить начисление пени по день фактического исполнения обязательства.

Определением Арбитражного суда Ярославской области судом произведена замена наименования истца с муниципального унитарного предприятия "Ростовская энергетическая компания" на государственное предприятие Ярославской области «Южный водоканал».

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен.

В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 26.04.2018 г. до 09 час. 00 мин.

Информация о перерыве размещена на информационном стенде, официальном сайте суда.

После перерыва судебное заседание продолжено с участия представителя ответчика.

Истец направил ходатайство в порядке ст. 49 АПК РФ уточнил требования в части неустойки, просил взыскать ее в размере 3 105,565 руб. по состоянию на 23.04.2018г., продолжить начисление неустойки с 24.04.2018г. до фактического исполнения обязательства. В остальной части требования оставил без изменений.

Ответчик исковые требования не признал, указал, что расчет водопотребления был представлен ошибочно, считает, что не мог потребить указанный истцом объем ресурса.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

01.07.2017 г. между ГП ЯО «Южный водоканал» /Водопроводно-канализационное хозяйство/ и ООО "Жилищно-строительная компания "Ярославич" /Абонент/ заключили договор № 724В холодного водоснабжения и водоотведения, в соответствии с п.п. 1, 4, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 60 которого, организация водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение, обязуется подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения холодную (питьевую) воду. Абонент обязуется оплачивать холодную (питьевую) воду установленного качества в объеме, определенном настоящим договором. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется осуществлять прием сточных вод абонента от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать режим водоотведения, нормативы по объему сточных вод и нормативы водоотведения по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее нормативы допустимых сбросов абонентов), лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее - лимиты на сбросы) (в случаях, когда такие нормативы установлены а соответствии с законодательством Российской Федерации), требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения, оплачивать водоотведение и принятую холодную воду в сроки, порядке и размере, которые предусмотрены настоящим договорам, соблюдать в соответствии с настоящим договором режим потребления холодной воды, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых им приборов учета. Датой начала подачи холодной воды и приема сточных вод является 01.07.17. Оплата по настоящему договору осуществляется абонентом по тарифам на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и (или) тарифам на техническую воду и (либо) водоотведение, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). При установлении организации водопроводно-канализационного хозяйства двухставочных тарифов указывается размер подключенной нагрузки, в отношении которой применяется ставка тарифа за содержание централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения. с 01.07.17 до 31.12.17 согласно приказа департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области N9 от Тариф на холодную (питьевую) воду: 46.23 руб/м? с НДС, 39.18 руб/м? без НДС; Тариф на водоотведение: 44.78 руб/м? с НДС, 37.95 руб/м? без НДС. Сумма договора составляет 65 529.65 руб. (Шестьдесят пять тысяч пятьсот двадцать дашь рублей 65 копеек) в т.ч. НДС. Гарантированный объем подачи холодной воды составляет 720 куб.м. Гарантированный объем приема сточных вод составляет 720 куб.м. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному календарному месяцу. Абонент (ответчик) вносит оплату по настоящему договору в следующем порядке (если иное не предусмотрено в соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Правила холодною водоснабжения и водоотведения): 50 процентов стоимости объема воды (сточных вод), потребленной (сброшенных) абонентом за предыдущий месяц (для абонентов, договоры с которыми заключены менее одного месяца назад, - стоимости гарантированного объема воды или максимального расхода сточных вод, указанных в настоящем договоре), вносится до 18-го числа текущею месяца; оплата за фактически поданную в истекшем месяце холодную воду и (или) оказанные услуги водоотведения с учетом средств, ранее внесенных абонентом в качестве оплаты за холодную воду и водоотведение в расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, на основании счетов, выставляемых к оплате организацией водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. В случае если объем фактического потребления холодной воды и (или) оказанной услуги водоотведения за истекший месяц, определенный в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (далее - Правила организации коммерческого учета воды, сточных вод), окажется меньше объема воды (сточных вод), за который абонентом была произведена оплата, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет последующего платежа за следующий месяц. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства. Для учета объемов поданной абоненту холодной воды и объема принятых сточных вод стороны используют приборы учета, если иное не предусмотрено Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод указываются в форме согласно приложению № 5. Коммерческий учет полученной холодной воды обеспечивает абонент. Коммерческий учет отведенных сточных вод обеспечивает абонент. Количество поданной холодной воды и принятых организацией водопроводно-канализационного хозяйства сточных вод определяется стороной, осуществляющей коммерческий учет холодной воды и сточных вод, в соответствии с данными учета фактического потребления холодной воды и учета сточных вод по показаниям прибора учета, за исключением случаев, когда в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод коммерческий учет осуществляется расчетным способом. В случае отсутствия у абонента приборов учета холодной воды и сточных вод абонент обязан до 01.08.2017 установить и ввести в эксплуатацию приборы учета холодной воды и сточных вод (распространяется только на категории абонентов, для которых установка приборов учета сточных вод является обязательной в соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения). Настоящий договор вступает в силу с 01.07.17.

В приложении № 5 к Договору, стороны указали прибор учета, по показаниям которого определяется объем оказанных услуг. Прибор учета опломбирован 20.07.2017г.

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязанностей по договору за ним образовалась задолженность за июль 2017 г. в сумме 21 752,21 руб.

Претензией от 25.09.2017 г . № 1416 истец потребовал уплаты долга в полном объеме. Претензия направлялась по юридическому адресу ответчика заказным письмом с уведомлением.

Отсутствие оплаты задолженности послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, суд считает требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Исходя из положений ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться в соответствии с их условиями, не допускается односторонний отказ от исполнения обязательств.

В соответствии с п. 2 статьи 548 Гражданского кодекса РФ к отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть водой, применяются правила о договоре энергоснабжения (ст. 539-547 Гражданского кодекса РФ).

Из положений ст.ст. 539, 544 Гражданского кодекса РФ следует, что по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию. Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

Согласно ст. 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

Факт исполнения обязательств со стороны истца подтверждается представленными в материалы дела документами, а именно: счетом-фактурой № 468 от 31.07.2017 г., Актом выполненных работ (оказанных услуг) № 468 от 31.07.2017 г.

Истец производит расчет с применением показаний прибора учета (с даты опломбирования прибора учета, до указанной даты - по объемам, определенным абонентом - средний расход воды 12 м3/сут. согласно заявке ответчика исх. 65 № 12.07.2017.

Ответчик оспорил объем потребленного ресурса, указывал, что фактический объем значительно ниже, однако каким-образом необходимо определить объем, произвести расчет не пояснил, контррасчет не представил.

Из пунктов 18, 19 Договора следует, что коммерческий учет полученной холодной воды, сточных вод обеспечивает абонент. Истец произвел расчет по данным абонента.

Доказательств потребления иного (меньшего) объема услуги ответчик не представил. Фотографические снимки данными доказательствами не являются.

Доказательства платы задолженности либо наличия задолженности в меньшем размере ответчиком суду не представлено.

Учитывая, что требования истца основаны на законе, подтверждены представленными в материалы дела документами, требование истца подлежит удовлетворению в части основного долга в полном объеме в сумме 21 752,21 руб.

Изучив требование о взыскании неустойки, продолжении начисления до момента фактического исполнения обязательства, суд считает подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст.ст. 330, 331 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

Согласно п. 6.2 ст. 13 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении» Абонент, несвоевременно и (или) не полностью оплативший горячую, питьевую и (или) техническую воду, обязан уплатить организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

Согласно п. 6.2 ст. 14 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении» Абонент, несвоевременно и (или) не полностью оплативший услуги по договору водоотведения, обязан уплатить организации, осуществляющей водоотведение, пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

При наличии просрочки исполнения договорного обязательства требование о взыскании неустойки, продолжении начисления пени, является обоснованным, соответствуют ст. 330 ГК РФ, п.6.4 ст.ст.13,14 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении».

По расчету истца сумма неустойки составляет 3 105 руб. 55 коп.

Расчет ответчиком не оспорен.

В указанном размере неустойка подлежит взысканию с ответчика.

Оснований для применения ст. 333 АПК РФ у суда не имеется.

В силу ст. 110 АПК РФ расходы истца по уплате госпошлины по делу относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЯРОСЛАВИЧ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу государственного предприятия Ярославской области «Южный водоканал» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 21 752 руб. 21 коп. задолженности, 3 105 руб. 55 коп. пени по состоянию на 23.04.2018г., 2 000 руб. в возмещение расходов о уплате госпошлины.

Продолжить начисление неустойки на сумму задолженности с 24.04.2018г. по день фактической оплаты долга в соответствие с частью 6.2 статей 13,14 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), а со дня вступления решения в законную силу – в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок при условии, что оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения форм, размещенных на официальном сайте суда в сети «Интернет».



Судья

Бессонова И.Ю.