СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 2 октября 2023 г. по делу № А40-202659/2023

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

900109541_37167614

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40- 202659/23-3-1596
г. Москва
02 октября 2023 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Будагиловой Б.Б., с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании дело по иску

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" (143401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОГОРСК ГОРОД, МЕЖДУНАРОДНАЯ УЛИЦА, ДОМ 18, ОГРН: 1027700257023, Дата присвоения ОГРН: 27.09.2002, ИНН: 7728115183)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНИТ 001" (141736, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛОБНЯ ГОРОД, ЛОБНЕНСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 9, КВАРТИРА 2, ОГРН: 1195081014160, Дата присвоения ОГРН: 07.03.2019, ИНН: 5047223192) о взыскании неосновательного обогащения по договору подряда от 17.06.2022 г. в размере 7 639 096,26 руб., неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда от 17.06.2022 г. в размере 13 000 000 руб., неустойки по договору поставки в размере 363 577,04 руб. с учетом принятых судом уточнений исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ,

В судебное заседание явились:

От истца: Шишичкина Е.А. дов. от 01.01.2023 г., диплом, Гуськова А.В. дов. от 01.01.2023 г., диплом

От ответчика: не явился, извещен,

РЕШИЛ:

Принять уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ в части взыскания неустойки по договору подряда от 17.06.2022 г.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ГРАНИТ 001" (141736, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛОБНЯ ГОРОД, ЛОБНЕНСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 9, КВАРТИРА 2, ОГРН: 1195081014160, Дата присвоения ОГРН: 07.03.2019, ИНН: 5047223192) в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" (143401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОГОРСК ГОРОД, МЕЖДУНАРОДНАЯ УЛИЦА, ДОМ 18, ОГРН: 1027700257023, Дата присвоения ОГРН: 27.09.2002, ИНН: 7728115183) неосновательное обогащение по договору подряда от 17.06.2022 г. в размере 7 639 096 (Семь миллионов шестьсот тридцать девять тысяч девяносто шесть) руб. 26 коп., неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда от 17.06.2022 г. в размере 13 000 000 (Тринадцать миллионов) руб., неустойку по договору поставки в размере 363 577 (Триста шестьдесят три тысячи пятьсот семьдесят семь)

руб. 04 коп., расходы по оплате госпошлины в размере 128 013 (Сто двадцать восемь тысяч тринадцать) руб.

Возвратить акционерному обществу "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" (143401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОГОРСК ГОРОД, МЕЖДУНАРОДНАЯ УЛИЦА, ДОМ 18, ОГРН: 1027700257023, Дата присвоения ОГРН: 27.09.2002, ИНН: 7728115183) госпошлину из дохода федерального бюджета в размере 1 453 (Одна тысяча четыреста пятьдесят три) руб., уплаченной по платежному поручению № 6238 от 29.08.2023 г.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

Судья А. А. Федоточкин