Резолютивная часть решения от 18 ноября 2019 г. по делу № А78-11003/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

672002 г.Чита, ул. Выставочная, 6

http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru



ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Резолютивная часть решения

Дело № А78-11003/2019
г.Чита
18 ноября 2019 года
Арбитражный суд Забайкальского края в составе судьи Л.В. Бочкарниковой, рассмотрев в порядке упрощенного производства без вызова сторон исковое заявление,

администрации городского поселения "Дарасунское" муниципального района "Карымский район" Забайкальского края (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительная компания "Стандарт" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки за невыполнение гарантийных обязательств по муниципальному контракту №Ф.2018.380568 Ремонт дорог общего пользования пгт. Дарасун Карымского района Забайкальского края ИКЗ 183750800491475080100100240014211244 в размере 222896,19 руб.

руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд



РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительная компания "Стандарт" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу администрации городского поселения "Дарасунское" муниципального района "Карымский район" Забайкальского края (ОГРН <***>, ИНН <***>) 222896 руб. 19 коп. неустойки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительная компания "Стандарт" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 7458 руб. руб. государственной пошлины.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.



Судья Л.В. Бочкарникова