Резолютивная часть решения от 25 июля 2022 г. по делу № А14-6200/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ резолютивная часть

г. Воронеж Дело NА14-6200/2022 « 25 » июля 2022 г.

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Завидовской Е.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Департамента строительной политики Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «СпецУниверсал», г. Тамбов (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 351 003, 32 руб. неустойки

третье лицо: Казенное предприятие Воронежской области «Едина дирекция капитального строительства и газификации», г. Воронеж (ОГРН <***>,

ИНН <***>)

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2, представитель по доверенности от 03.12.2021 № 63/2021;

от ответчика: явка представителя не обеспечена, извещен;

от третьего лица: ФИО2, представитель по доверенности от 01.12.2021 № 59/2021;

Руководствуясь статьями 65, 110, 112, 167-171, 176, 180-181 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СпецУниверсал», г. Тамбов (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Департамента строительной политики Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) 63 303, 97 руб. неустойки (пени и штрафа).

В остальной части требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СпецУниверсал», г. Тамбов (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета РФ 1 807, 12 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.

Судья Е. С. Завидовская