Резолютивная часть решения от 16 сентября 2019 г. по делу № А41-60258/2019Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 73_8900140 Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-60258/19 17 сентября 2019 года г. Москва Арбитражный суд Московской области в составе судьи Гузеевой О.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью НПО «Ремтепло» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью Строительный трест «Новаторство и современные технологии» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 2 279 647 руб. 18 коп. при участии в заседании представителей - согласно протоколу с/з от 17.09.2019 Руководствуясь статьями ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Иск удовлетворить частично. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Строительный трест «Новаторство и современные технологии» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью НПО «Ремтепло» (ИНН <***>, ОГРН <***>) сумму неотработанного аванса в размере 305 382 руб. 77 коп., неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 300 000 руб., задолженность за пользование электроэнергией на период производства работ в размере 83 432 руб. 21 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 34 398 руб. Решение может быть обжаловано в течение месяца после принятия решения в Десятый Арбитражный апелляционный суд. Судья О.С. Гузеева Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:ООО НПО "Ремтепло" (подробнее)Ответчики:ООО СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ "НОВАТОРСТВО И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (подробнее)Судьи дела:Гузеева О.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
