Резолютивная часть решения от 6 марта 2024 г. по делу № А01-2282/2023Арбитражный суд Республики Адыгея (АС Республики Адыгея) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда Арбитражный суд Республики Адыгея Именем Российской Федерации Дело № А01-2282/2023 6 марта 2024 года Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд исковое заявление индивидуального предпринимателя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (ИНН <***>, ОГРН ИП 321010000003141) к обществу с ограниченной ответственностью "Проектно-конструкторское бюро Автоматизированных информационно-измерительных систем" (ИНН <***>, ОГРН <***>, <...>) о взыскании неустойки по договору субподряда от 07.07.2022 № 2022/АЭ/СПД-7 удовлетворить. Взыскать к общества с ограниченной ответственностью "Проектно-конструкторское бюро Автоматизированных информационно-измерительных систем" в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 неустойку по договору субподряда от 07.07.2022 № 2022/АЭ/СПД-7 за период с 31.08.2022 по 01.06.2023 в размере 33 879 рублей 20 копеек, в возмещение судебных расходов 77 000 рублей, а всего 110 879 рублей 20 копеек. Выдать индивидуальному предпринимателю ФИО1 справку на возврат 8 731 рубля излишне уплаченной государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу, если это решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции. Жалоба подается через суд, вынесший решение. Судья Н.Г. Мусифулина Суд:АС Республики Адыгея (подробнее)Ответчики:ООО "Проектно-конструкторское бюро автоматизированных информационно-измерительных систем" (подробнее)Судьи дела:Мусифулина Н.Г. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |