Резолютивная часть решения от 1 мая 2024 г. по делу № А43-39051/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А43-39051/2023

г. Нижний Новгород 2 мая 2024 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Паутовой Юлии Сергеевны (шифр судьи 31-34), при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Голубевой В.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску

муниципального казенного учреждения «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Глобус» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

при участии в деле третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора Администрации города Нижнего Новгорода (ОГРН <***>,

ИНН <***>)

об обязании ответчика передать результат работ по муниципальному контракту и взыскании 883838 руб. 79 коп. неустойки,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Глобус» (ОГРН <***>,

ИНН <***>) в течение десяти дней со дня вступления решения суда по настоящему делу в законную силу исполнить обязательство по передаче муниципальному казенному учреждению «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (ОГРН <***>, ИНН <***>) результата работ

по муниципальному контракту № 0132300007521001377 от 07.12.2021, а именно, проектную документацию и результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы, в целях строительства объекта капитального строительства «Строительство отдельно стоящего корпуса

МБОУ «Школа № 121» в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Глобус»

(ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу муниципального казенного учреждения «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 831011 руб. 64 коп. неустойки.

В удовлетворении оставшейся части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Глобус» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 25082 руб. 51 коп. государственной пошлины.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу

в установленном процессуальным законодательством порядке.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий месяца со дня его принятия. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его

в законную силу при условии, если оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока для подачи апелляционной жалобы.

Судья Ю.С. Паутова